Договір про співпрацю - UA-2022-12-16-014782-a-b1 на Zakupivli.pro

Назва	Кількість	Період доставки	Місце доставки
Назва: Реконструкція виробничої будівлі АПК літ. «А» під Галузевий державний архів МВС України за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи	Кількість: 1 роботи	Період доставки: 8 груд. 2022 00:00 – 31 груд. 2023 00:00	Місце доставки: Україна, 03151, Київська область, Київ, вулиця Молодогвардійська, буд. 28

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Зміна умов у разі продовження терміну дії договору, якого достатньо для проведення процедури закупівлі на початок наступного року, в об'ємі, що не перевищує 20% суми договору, що був складений в попередньому році, якщо витрати на ці цілі були затверджені в установленому порядку.

Примітка:

дія договору продовжена у зв'язку з наданням послуг до повного виконання

ID:

c40d21fa47754fea813ef6786cba4620

Дата:

3 січ. 2023 14:39

Номер завантаженого договору:

1

Дата підписання:

30 груд. 2022 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Подовження терміну дії договора та виконання обов'язків з передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що призвели до подовження, зокрема непереборної сили, затримки фінансових затрат замовника, за умов, що такі зміни не приведуть до збільшення суми договору

Примітка:

Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України, положеннями Бюджетного кодексу України та пунктом 16.6 Договору, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до 30 червня 2023 року.

ID:

43f317326e264544b8b78c8fdde5d254

Дата:

29 бер. 2023 09:33

Номер завантаженого договору:

2

Дата підписання:

28 бер. 2023 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Подовження терміну дії договора та виконання обов'язків з передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що призвели до подовження, зокрема непереборної сили, затримки фінансових затрат замовника, за умов, що такі зміни не приведуть до збільшення суми договору

Примітка:

Керуючись статтями 651,65З,654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України та пунктом 4.2., 16.6. Договору, у зв'язку з виконанням пусконалагоджувальних робіт для передачі об'єкта: "Реконструкцiя виробничої будiвлi АПК літ. під Галузевий дердавний архів МВС України за адресою: м, Київ, вул. Волинська, 26 за кодом СРV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 Інші будівельні роботи", Сторони дiйшли спiльної згоди продовжити строк дii Договору до "31" липня 202З року та домовились про наступне: 1.1. Внести змiни до пунктУ 4.1. Договору, виклавши його у такiй редакцii: "4.1. Пiдрядник зобов'язується виконати роботи за Договором у строк до 31 липня 2О2З року. Строки виконання робiт можуть бути змiненi за взаємним узгодженням стopін шляхом укладання додатковоi угоди до Договору в порядку, передбаченому цим Договором.". l .2. Внести змiни до пункту 15. 1 . Договору, виклавши його у такiй редакцiї: "Цей Договiр набирає чинностi з дати його пiдписання Сторонами і діє до "31" липня 202З року, а в частині виконання Робіт та розрахунків - до їх повного виконання

ID:

60a19f19f49746f49ede5025d5382eed

Дата:

5 лип. 2023 14:10

Номер завантаженого договору:

3

Дата підписання:

30 черв. 2023 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Подовження терміну дії договора та виконання обов'язків з передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що призвели до подовження, зокрема непереборної сили, затримки фінансових затрат замовника, за умов, що такі зміни не приведуть до збільшення суми договору

Примітка:

1. Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України та пунктом 4.2., 16.6. Договору, у зв’язку з виконанням пусконалагоджувальних робіт для передачі об’єкта: «Реконструкція виробничої будівлі АПК літ. «А» під Галузевий державний архів МВС України за адресою: м.Київ, вул. Волинська, 26 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи», Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до 23 жовтня 2023 року та домовились про наступне: 1.1. Внести зміни до пункту 4.2. Договору, виклавши його у такій редакції: «4.2. Підрядник зобов'язується виконати роботи за Договором у строк до 23 жовтня 2023 року. Строки виконання робіт можуть бути змінені за взаємним узгодженням Сторін шляхом укладання додаткової угоди до Договору в порядку, передбаченому цим Договором.».

ID:

d35b5f4187474c0caf8489152edcf985

Дата:

3 серп. 2023 18:16

Номер завантаженого договору:

4

Дата підписання:

31 лип. 2023 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Подовження терміну дії договора та виконання обов'язків з передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що призвели до подовження, зокрема непереборної сили, затримки фінансових затрат замовника, за умов, що такі зміни не приведуть до збільшення суми договору

Примітка:

З метою проведення остаточних розрахунків з Підрядником та введення об’єкта будівництва в експлуатацію, керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України, абзацом четвертим пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) та пунктом 16.6 Договору, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до 31.12.2023 та викласти пункт 15.1 у наступній редакції: «15.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до «31» грудня 2023 року, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.».

ID:

dd94f3fd97114c099600a5c8547f1d24

Дата:

26 жовт. 2023 15:03

Номер завантаженого договору:

5

Дата підписання:

23 жовт. 2023 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Узгоджена зміна ціни в сторону зменшення (без зміни кількості (об'єму) та якості товару, робіт та послуг)

Примітка:

Узгоджене зменшення ціни

ID:

6e11d3041c1c4f8c9895719b939ec103

Дата:

22 груд. 2023 07:57

Номер завантаженого договору:

6

Дата підписання:

21 груд. 2023 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Подовження терміну дії договора та виконання обов'язків з передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що призвели до подовження, зокрема непереборної сили, затримки фінансових затрат замовника, за умов, що такі зміни не приведуть до збільшення суми договору

Примітка:

1. Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України та пунктом 16.6. Договору, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до «01» травня 2024 року та домовились про наступне: 1.1. Внести зміни до пункту 15.1. Договору, виклавши його у такій редакції: «15.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до «01» травня 2024 року, а в частині виконання Робіт та розрахунків – до їх повного виконання у 2024 році. 2. Усі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними для кожної зі Сторін. 3. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін, набирає чинності з моменту її підписання та діє протягом терміну дії Договору.

ID:

11c17dc8a3594046a351b42a6c7f299e

Дата:

29 груд. 2023 17:16

Номер завантаженого договору:

7

Дата підписання:

29 груд. 2023 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Подовження терміну дії договора та виконання обов'язків з передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що призвели до подовження, зокрема непереборної сили, затримки фінансових затрат замовника, за умов, що такі зміни не приведуть до збільшення суми договору

Примітка:

1. Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України та пунктом 16.6. Договору, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до «01» травня 2024 року та домовились про наступне: 1.1. Внести зміни до пункту 15.1. Договору, виклавши його у такій редакції: «15.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до «01» травня 2024 року, а в частині виконання Робіт та розрахунків – до їх повного виконання у 2024 році. 2. Усі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними для кожної зі Сторін. 3. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін, набирає чинності з моменту її підписання та діє протягом терміну дії Договору.

ID:

9147f3aed2934aaf9b38b9cca1bb444c

Дата:

29 груд. 2023 17:17

Номер завантаженого договору:

Додаткова угода №7

Дата підписання:

29 груд. 2023 00:00

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
sign.p7s	Не вказано	22 груд. 2023 09:12
договір 183_2022 від 08.12.2022.pdf Завантажити	Підписаний договір	16 груд. 2022 16:37

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
ДУ №1 від 30.12.2022 до №183 2022.pdf Завантажити	Підписаний договір	3 січ. 2023 14:36
sign.p7s	Не вказано	3 січ. 2023 14:37

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
sign.p7s	Не вказано	29 бер. 2023 09:33
ДУ №2 від 28.03.2023.pdf Завантажити	Підписаний договір	29 бер. 2023 09:33

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
sign.p7s	Не вказано	5 лип. 2023 14:10
ДУ № 3 від 30.06.2023 до договору № 183 2023 від 08.12.2023.pdf Завантажити	Підписаний договір	5 лип. 2023 14:10

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
ДУ № 4 від 31.07.2023 до Договору № 183 2022 від 08.12.2022.pdf Завантажити	Підписаний договір	3 серп. 2023 18:16
sign.p7s	Не вказано	3 серп. 2023 18:16

Список позицій

Документи закупівлі

Зміна №1

Зміна №2

Зміна №3

Зміна №4

Зміна №5

Зміна №6

Зміна №7

Зміна №8