Реконструкція виробничої будівлі АПК літ. «А» під Галузевий державний архів МВС України за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи
Valid:
Dec 8, 2022 – May 1, 2024
Contract ID :
UA-2022-12-16-014782-a-b1
Number:
183/2022
Date of signature:
Dec 8, 2022, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Реконструкція виробничої будівлі АПК літ. «А» під Галузевий державний архів МВС України за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи
Code DK 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Dec 8, 2022, 00:00 – Dec 31, 2023, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 03151, Київська область, Київ, вулиця Молодогвардійська, буд. 28 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jun 21, 2024, 11:15 | |
| Electronic signature | Dec 22, 2023, 09:12 | |
|
|
||
| Signed contract | Dec 16, 2022, 16:37 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Change of conditions due to extension of the contract term, sufficient for conducting procurement procedure at the beginning of the next year, in the amount not exceeding 20% of the amount specified in the contract made in the previous year, if expenses for these purposes are approved in the established order
Note:
дія договору продовжена у зв'язку з наданням послуг до повного виконання
ID:
c40d21fa47754fea813ef6786cba4620
Date:
Jan 3, 2023, 14:39
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Dec 30, 2022, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Jan 3, 2023, 14:36 | |
| Electronic signature | Jan 3, 2023, 14:37 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України, положеннями Бюджетного кодексу України та пунктом 16.6 Договору, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до 30 червня 2023 року.
ID:
43f317326e264544b8b78c8fdde5d254
Date:
Mar 29, 2023, 09:33
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Mar 28, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Mar 29, 2023, 09:33 | |
| Signed contract | Mar 29, 2023, 09:33 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись статтями 651,65З,654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України та пунктом 4.2., 16.6. Договору, у зв'язку з виконанням пусконалагоджувальних робіт для передачі об'єкта: "Реконструкцiя виробничої будiвлi АПК літ. під Галузевий дердавний архів МВС України за адресою: м, Київ, вул. Волинська, 26 за кодом СРV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 Інші будівельні роботи", Сторони дiйшли спiльної згоди продовжити строк дii Договору до "31" липня 202З року та домовились про наступне: 1.1. Внести змiни до пунктУ 4.1. Договору, виклавши його у такiй редакцii: "4.1. Пiдрядник зобов'язується виконати роботи за Договором у строк до 31 липня 2О2З року. Строки виконання робiт можуть бути змiненi за взаємним узгодженням стopін шляхом укладання додатковоi угоди до Договору в порядку, передбаченому цим Договором.". l .2. Внести змiни до пункту 15. 1 . Договору, виклавши його у такiй редакцiї: "Цей Договiр набирає чинностi з дати його пiдписання Сторонами і діє до "31" липня 202З року, а в частині виконання Робіт та розрахунків - до їх повного виконання
ID:
60a19f19f49746f49ede5025d5382eed
Date:
Jul 5, 2023, 14:10
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Jun 30, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jul 5, 2023, 14:10 | |
| Signed contract | Jul 5, 2023, 14:10 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
1. Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України та пунктом 4.2., 16.6. Договору, у зв’язку з виконанням пусконалагоджувальних робіт для передачі об’єкта: «Реконструкція виробничої будівлі АПК літ. «А» під Галузевий державний архів МВС України за адресою: м.Київ, вул. Волинська, 26 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи», Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до 23 жовтня 2023 року та домовились про наступне:
1.1. Внести зміни до пункту 4.2. Договору, виклавши його у такій редакції: «4.2. Підрядник зобов'язується виконати роботи за Договором у строк до 23 жовтня 2023 року. Строки виконання робіт можуть бути змінені за взаємним узгодженням Сторін шляхом укладання додаткової угоди до Договору в порядку, передбаченому цим Договором.».
ID:
d35b5f4187474c0caf8489152edcf985
Date:
Aug 3, 2023, 18:16
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Jul 31, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Aug 3, 2023, 18:16 | |
| Electronic signature | Aug 3, 2023, 18:16 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
З метою проведення остаточних розрахунків з Підрядником та введення об’єкта будівництва в експлуатацію, керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України, абзацом четвертим пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) та пунктом 16.6 Договору, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до 31.12.2023 та викласти пункт 15.1 у наступній редакції:
«15.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до «31» грудня 2023 року, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.».
ID:
dd94f3fd97114c099600a5c8547f1d24
Date:
Oct 26, 2023, 15:03
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Oct 23, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Oct 26, 2023, 18:03 | |
| Signed contract | Oct 26, 2023, 18:02 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Agreed price change downwards (without changing the quantity (volume) and quality of goods, works and services)
Note:
Узгоджене зменшення ціни
ID:
6e11d3041c1c4f8c9895719b939ec103
Date:
Dec 22, 2023, 07:57
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Dec 21, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 22, 2023, 09:57 | |
| Annexes to the contract | Dec 22, 2023, 09:56 |
Change №7
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
1. Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України та пунктом 16.6. Договору, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до «01» травня 2024 року та домовились про наступне:
1.1. Внести зміни до пункту 15.1. Договору, виклавши його у такій редакції: «15.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до «01» травня 2024 року, а в частині виконання Робіт та розрахунків – до їх повного виконання у 2024 році.
2. Усі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними для кожної зі Сторін.
3. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін, набирає чинності з моменту її підписання та діє протягом терміну дії Договору.
ID:
11c17dc8a3594046a351b42a6c7f299e
Date:
Dec 29, 2023, 15:16
Number of loaded document:
7
Date of signature:
Dec 29, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 29, 2023, 17:16 | |
| Electronic signature | Dec 29, 2023, 17:16 |
Change №8
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
1. Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України та пунктом 16.6. Договору, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до «01» травня 2024 року та домовились про наступне:
1.1. Внести зміни до пункту 15.1. Договору, виклавши його у такій редакції: «15.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до «01» травня 2024 року, а в частині виконання Робіт та розрахунків – до їх повного виконання у 2024 році.
2. Усі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними для кожної зі Сторін.
3. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін, набирає чинності з моменту її підписання та діє протягом терміну дії Договору.
ID:
9147f3aed2934aaf9b38b9cca1bb444c
Date:
Dec 29, 2023, 15:17
Number of loaded document:
Додаткова угода №7
Date of signature:
Dec 29, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 29, 2023, 17:17 | |
| Annexes to the contract | Dec 29, 2023, 17:17 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВ "КРЕАТОР КОМПАНІ"
EDRPOU code:
41258800
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 08130, Київська область, с. Чайки Києво-Святошинський р-н, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, БУД. 16
Information about customer
Name:
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"
EDRPOU code:
24521399
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 03151, Київська область, Київ, вулиця Молодогвардійська, буд. 28