Реконструкція виробничої будівлі АПК літ. «А» під Галузевий державний архів МВС України за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 зі зміною кількості робочих місць та функціонального призначення приміщень за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи
Дійсний:
2 черв. 2023 – 1 трав. 2024
ID контракту:
UA-2023-06-08-016142-a-c1
Номер:
1/163/2023
Дата підписання:
2 черв. 2023 00:00
Список позицій
| Назва | Кількість | Період доставки | Місце доставки |
|---|---|---|---|
|
Назва: Реконструкція виробничої будівлі АПК літ. «А» під Галузевий державний архів МВС України за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 зі зміною кількості робочих місць та функціонального призначення приміщень
Код ДК 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
|
Кількість: 1 роботи |
Період доставки: 2 черв. 2023 00:00 – 23 жовт. 2023 00:00 |
Місце доставки: Україна |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 8 черв. 2023 19:56 | |
| Підписаний договір | 8 черв. 2023 19:56 | |
| Електронний підпис | 20 черв. 2024 17:08 | |
| Електронний підпис | 23 черв. 2023 17:10 | |
|
|
||
| Підписаний договір | 8 черв. 2023 19:56 | |
| Підписаний договір | 8 черв. 2023 19:56 | |
| Підписаний договір | 8 черв. 2023 19:56 | |
Зміни до контракту
Зміна №1
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Продовження строку виконання робіт
ID:
f793eeefef77444da6320fde8297e0bb
Дата:
8 черв. 2023 20:01
Номер завантаженого договору:
1
Дата підписання:
5 черв. 2023 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Додаток до договору | 8 черв. 2023 20:01 | |
| Електронний підпис | 8 черв. 2023 20:01 |
Зміна №2
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Керуючись статтями 65l,653,654 Цивiльного кодексу України, статтею l88 Господарського кодексу
України, пунктом l частини 5 статті 41 Закону України "Про публiчнi закупiвлi", вiдповiдно до пiдпункту З пункту 19 постанови Кабiнету Міністрів України вiд 12 жовтня 2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здiйснення публiчних захупiвель товарів, робiт i послуг для замовникiв, передбачених Законом України "Про публiчнi закупiвлi", на перiод дii правового режиму военного стану в Україні та протягом 90 днiв з дня його припинення або скасування" (зi змiнами) та пунктам 12.5, 12.6 Договору,
на пiдставi Експертного звiту вiд 08 червня 2O2З №106-К/23-РБК/ЕЗ Сторони домовились внести наступнi зміни:
1. Пункт 1.2 Договору викласти у настуrrнiй редакцiї:
"1.1. У порядку, у строки та на умовах, передбачених цим Дговором, Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується за завданням Замовника згідно Календарного графіка (додаток 1 до Договору) виконати роботи по об'єкту будівництва: "Реконструкція виробничої будівлі АПК літ. «А» під Галузевий державний архів МВС України за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 (Коригування) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи", з пердачею Замовнику результату робіт (закінчені роботи), а Замовник зобов'язується відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок організувати допуск Підрядника до фронту робіт (будівельного майданчика), передати наявну проектну документацію, прийняти належно виконані роботи та здійснити їх оплату.".
2. Внести зміни до пункту 1.3. Договору, виклавши його у наступній редакції:
"1.3. Місце розташування: м. Київ, вул. Волинська, 26.".
ID:
f9313d6040a24837a30c61e449edcafc
Дата:
23 черв. 2023 17:10
Номер завантаженого договору:
2
Дата підписання:
20 черв. 2023 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 23 черв. 2023 17:10 | |
| Підписаний договір | 23 черв. 2023 17:10 |
Зміна №3
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Керуючись статтями 651, 65З, 654 Цивiльного кодексу України, статтею 188 Господарського
кодексу України, вiдповiдно до пiдпункту 4 пуyнкту 19 постанови Кабiнетy Міністрів України вiд 12
жовтня 2022 №1788 "Про затвердження особливостей здiйснення публiчних закупiвель товарів, робiт i послуг для замовникiв, передбачених Законом України "Про пyблiчнi закупiвлi", на перiод дiї
правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днiв з дня його припинення або
скасування" (зi змiнами) та пyнктом 20.7 Договору, Сторони домовились внести змiни та викласти
пункт 4.1. Договору у новiй редакцii:
4.1. Строки виконання зобов'язань за Договором: з "02" червня 2023 року по "31" липня 2O2З року.
ID:
8c982ad023464c709a4f08d794fe38c6
Дата:
5 лип. 2023 12:36
Номер завантаженого договору:
3
Дата підписання:
30 черв. 2023 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 5 лип. 2023 12:36 | |
| Підписаний договір | 5 лип. 2023 12:31 |
Зміна №4
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Керуючись статтями 65l,653,654 Цивiльного кодексу України, статтею l88 Господарського кодексу України, вiдповiдно до пiдпункту 4 пункту 19 постанови Кабiнету Міністрів України вiд 12 жовтня 2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здiйснення публiчних захупiвель товарів, робiт i послуг для замовникiв, передбачених Законом України "Про публiчнi закупiвлi", на перiод дii правового режиму военного стану в Україні та протягом 90 днiв з дня його припинення або скасування" (зі змінами) та пунктом 20.7 Договору, Сторони домовились внести зміни та викласти пункт 4.1. Договору у наступній редакції:
«4.1. Строки виконання зобов'язань за Договором: з 02 червня 2023 по 23 жовтня 2023 року."
ID:
9b2ea4e146644fe79d5c171e156f715b
Дата:
3 серп. 2023 18:30
Номер завантаженого договору:
4
Дата підписання:
31 лип. 2023 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 3 серп. 2023 18:30 | |
| Підписаний договір | 3 серп. 2023 18:30 |
Зміна №5
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Узгоджена зміна ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг)
Примітка:
Узгоджене зменшення ціни
ID:
8c0b66b4bfd340cda8b49b9b3bfef047
Дата:
20 груд. 2023 14:26
Номер завантаженого договору:
5
Дата підписання:
20 груд. 2023 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 20 груд. 2023 16:26 | |
| Додаток до договору | 20 груд. 2023 16:26 |
Зміна №6
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
1. Керуючись статтями 651,653,654 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу України та пунктом 19.3. Договору, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до 01 травня 2024 року та домовилися про наступне:
1.1. Внести зміни до пункту 19.1. Договору, виклавши його у наступній редакції:
«19.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє по 01 травня 2024 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов’язань - до їх повного виконання у 2024 році».
2. Усі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними для кожної зі Сторін.
3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.
4. Ця Додаткова угода, складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору.
ID:
3e0d9af73a5f4c1fa75d5abf8ebb37de
Дата:
29 груд. 2023 15:20
Номер завантаженого договору:
6
Дата підписання:
29 груд. 2023 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 29 груд. 2023 17:20 | |
| Додаток до договору | 29 груд. 2023 17:20 |
Основний контакт
Ім'я:
—
Телефон:
—
E-mail:
—
Факс:
—
Інформація про постачальника
Назва:
ТОВ "КОНТЕК УКРАЇНА"
Код ЄДРПОУ:
35677984
Вебсайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 02125, Київська область, Київ, Старосільська будинок 1
Інформація про замовника
Назва:
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"
Код ЄДРПОУ:
24521399
Вебсайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 03151, Київська область, Київ, вулиця Молодогвардійська, буд. 28