Реконструкція виробничої будівлі АПК літ. «А» під Галузевий державний архів МВС України за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 зі зміною кількості робочих місць та функціонального призначення приміщень за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи
Valid:
Jun 2, 2023 – May 1, 2024
Contract ID :
UA-2023-06-08-016142-a-c1
Number:
1/163/2023
Date of signature:
Jun 2, 2023, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Реконструкція виробничої будівлі АПК літ. «А» під Галузевий державний архів МВС України за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 зі зміною кількості робочих місць та функціонального призначення приміщень
Code DK 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Jun 2, 2023, 00:00 – Oct 23, 2023, 00:00 |
Place of delivery: Україна |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Jun 8, 2023, 19:56 | |
| Signed contract | Jun 8, 2023, 19:56 | |
| Electronic signature | Jun 20, 2024, 17:08 | |
| Electronic signature | Jun 23, 2023, 17:10 | |
| Change history | ||
| Signed contract | Jun 8, 2023, 19:56 | |
| Signed contract | Jun 8, 2023, 19:56 | |
| Signed contract | Jun 8, 2023, 19:56 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Продовження строку виконання робіт
ID:
f793eeefef77444da6320fde8297e0bb
Date:
Jun 8, 2023, 20:01
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Jun 5, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jun 8, 2023, 20:01 | |
| Electronic signature | Jun 8, 2023, 20:01 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись статтями 65l,653,654 Цивiльного кодексу України, статтею l88 Господарського кодексу
України, пунктом l частини 5 статті 41 Закону України "Про публiчнi закупiвлi", вiдповiдно до пiдпункту З пункту 19 постанови Кабiнету Міністрів України вiд 12 жовтня 2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здiйснення публiчних захупiвель товарів, робiт i послуг для замовникiв, передбачених Законом України "Про публiчнi закупiвлi", на перiод дii правового режиму военного стану в Україні та протягом 90 днiв з дня його припинення або скасування" (зi змiнами) та пунктам 12.5, 12.6 Договору,
на пiдставi Експертного звiту вiд 08 червня 2O2З №106-К/23-РБК/ЕЗ Сторони домовились внести наступнi зміни:
1. Пункт 1.2 Договору викласти у настуrrнiй редакцiї:
"1.1. У порядку, у строки та на умовах, передбачених цим Дговором, Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується за завданням Замовника згідно Календарного графіка (додаток 1 до Договору) виконати роботи по об'єкту будівництва: "Реконструкція виробничої будівлі АПК літ. «А» під Галузевий державний архів МВС України за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 (Коригування) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи", з пердачею Замовнику результату робіт (закінчені роботи), а Замовник зобов'язується відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок організувати допуск Підрядника до фронту робіт (будівельного майданчика), передати наявну проектну документацію, прийняти належно виконані роботи та здійснити їх оплату.".
2. Внести зміни до пункту 1.3. Договору, виклавши його у наступній редакції:
"1.3. Місце розташування: м. Київ, вул. Волинська, 26.".
ID:
f9313d6040a24837a30c61e449edcafc
Date:
Jun 23, 2023, 17:10
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Jun 20, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jun 23, 2023, 17:10 | |
| Signed contract | Jun 23, 2023, 17:10 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись статтями 651, 65З, 654 Цивiльного кодексу України, статтею 188 Господарського
кодексу України, вiдповiдно до пiдпункту 4 пуyнкту 19 постанови Кабiнетy Міністрів України вiд 12
жовтня 2022 №1788 "Про затвердження особливостей здiйснення публiчних закупiвель товарів, робiт i послуг для замовникiв, передбачених Законом України "Про пyблiчнi закупiвлi", на перiод дiї
правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днiв з дня його припинення або
скасування" (зi змiнами) та пyнктом 20.7 Договору, Сторони домовились внести змiни та викласти
пункт 4.1. Договору у новiй редакцii:
4.1. Строки виконання зобов'язань за Договором: з "02" червня 2023 року по "31" липня 2O2З року.
ID:
8c982ad023464c709a4f08d794fe38c6
Date:
Jul 5, 2023, 12:36
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Jun 30, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jul 5, 2023, 12:36 | |
| Signed contract | Jul 5, 2023, 12:31 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись статтями 65l,653,654 Цивiльного кодексу України, статтею l88 Господарського кодексу України, вiдповiдно до пiдпункту 4 пункту 19 постанови Кабiнету Міністрів України вiд 12 жовтня 2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здiйснення публiчних захупiвель товарів, робiт i послуг для замовникiв, передбачених Законом України "Про публiчнi закупiвлi", на перiод дii правового режиму военного стану в Україні та протягом 90 днiв з дня його припинення або скасування" (зі змінами) та пунктом 20.7 Договору, Сторони домовились внести зміни та викласти пункт 4.1. Договору у наступній редакції:
«4.1. Строки виконання зобов'язань за Договором: з 02 червня 2023 по 23 жовтня 2023 року."
ID:
9b2ea4e146644fe79d5c171e156f715b
Date:
Aug 3, 2023, 18:30
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Jul 31, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Aug 3, 2023, 18:30 | |
| Signed contract | Aug 3, 2023, 18:30 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Agreed price change downwards (without changing the quantity (volume) and quality of goods, works and services)
Note:
Узгоджене зменшення ціни
ID:
8c0b66b4bfd340cda8b49b9b3bfef047
Date:
Dec 20, 2023, 14:26
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Dec 20, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 20, 2023, 16:26 | |
| Annexes to the contract | Dec 20, 2023, 16:26 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
1. Керуючись статтями 651,653,654 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу України та пунктом 19.3. Договору, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до 01 травня 2024 року та домовилися про наступне:
1.1. Внести зміни до пункту 19.1. Договору, виклавши його у наступній редакції:
«19.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє по 01 травня 2024 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов’язань - до їх повного виконання у 2024 році».
2. Усі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними для кожної зі Сторін.
3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.
4. Ця Додаткова угода, складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору.
ID:
3e0d9af73a5f4c1fa75d5abf8ebb37de
Date:
Dec 29, 2023, 15:20
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Dec 29, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 29, 2023, 17:20 | |
| Annexes to the contract | Dec 29, 2023, 17:20 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВ "КОНТЕК УКРАЇНА"
EDRPOU code:
35677984
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 02125, Київська область, Київ, Старосільська будинок 1
Information about customer
Name:
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"
EDRPOU code:
24521399
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 03151, Київська область, Київ, вулиця Молодогвардійська, буд. 28