Капітальний ремонт приміщень громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами с. Червоне, вул. Шкільна, №30-Б (за кодом CPV ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Дійсний:

15 лист. 2021 – 31 груд. 2022

ID контракту:

UA-2021-11-02-014802-a-a1

Номер:

509

Дата підписання:

15 лист. 2021 09:00

Список позицій

Назва	Кількість	Період доставки	Місце доставки
Назва: Капітальний ремонт приміщень громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами с. Червоне, вул. Шкільна, №30-Б (за кодом CPV ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи	Кількість: 1 роботи	Період доставки: 31 груд. 2021 00:00	Місце доставки: Україна, Відповідно до документації

Назва:

Капітальний ремонт приміщень громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами с. Червоне, вул. Шкільна, №30-Б (за кодом CPV ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Кількість:

1 роботи

Період доставки:

31 груд. 2021 00:00

Місце доставки:

Україна, Відповідно до документації

Документи закупівлі

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
Договір підряду № 509.PDF Завантажити	Підписаний договір	15 лист. 2021 15:38
sign.p7s	Електронний підпис	15 лист. 2021 15:39
sign.p7s	Електронний підпис	15 лист. 2021 15:39

Зміни до контракту

Зміна №1

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі

Примітка:

1. Керуючись пунктом 19.2. розділу 19 договору, пункту 4 частини 1 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв’язку із виникненням документально підтверджених об’єктивних обставин (не прийняття на порталі Дія поданого замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)), сторони прийшли до взаємної згоди продовжити строк дії договору про закупівлю та строки виконання зобов’язань щодо виконання робіт, та внести зміни до пункту 2.2. розділу 2, пункту 19.1. розділу 19 договору, шляхом викладення їх у новій редакції наступного змісту: «Пункт. 2.2. Строк виконання робіт по будівництву об’єкту визначеного пунктом 1.2. цього Договору підряду визначається: Початок робіт: з наступного дня після подання заяви про повідомлення про початок будівельних робіт по об’єкту визначеному пунктом 1.1. цього Договору. Закінчення робіт: 31.04.2022 року.». «Пункт 19.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2022 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Строк дії договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.».

ID:

607d82c85abc4664a4d39459a143c46e

Дата:

21 груд. 2021 09:43

Номер завантаженого договору:

Дата підписання:

21 груд. 2021 09:00

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
Подача заяви.pdf Завантажити	Не вказано	21 груд. 2021 09:39
подача пов. Червоне СС1 Дія.doc Завантажити	Не вказано	21 груд. 2021 09:40
sign.p7s	Електронний підпис	21 груд. 2021 09:43
Додаткова угода 1 до договору підряду № 509.PDF Завантажити	Додаток до договору	21 груд. 2021 09:40

Зміна №2

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі

Примітка:

Керуючись пунктом 19.2. розділу 19 договору, пункту 4 частини 1 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», враховуючи укладену сторонами договору Додаткову угоду № 1 до Договору підряду № 509 по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщень громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами с. Червоне, вул. Шкільна, №30-Б» від 15 листопада 2021 року та невикористання у 2021 році коштів, які передбачено на фінансування предмету закупівлі, сторони дійшли до взаємної згоди доповнити пункт 3.1. договору підпунктом 3.1.1 наступного змісту: «Підпункт 3.1.1. Договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, є твердою і становить відповідно до тендерної пропозиції Підрядника на 2022 рік 347 857,24 (триста сорок сім тисяч вісімсот п’ятдесят сім гривень 24 копійки) з ПДВ.».

ID:

b26fcdcc89754ef3be25d13b2d660fba

Дата:

20 квіт. 2022 09:25

Номер завантаженого договору:

Дата підписання:

20 квіт. 2022 09:00

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
Додаткова угода № 2 до договору підряду № 509.PDF Завантажити	Додаток до договору	20 квіт. 2022 09:23
sign.p7s	Електронний підпис	20 квіт. 2022 09:25

Зміна №3

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Примітка:

1. Керуючись пунктом 19.2. розділу 19 договору, пункту 4 частини 1 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв’язку із виникненням документально підтверджених об’єктивних обставин (не прийняття на порталі Дія поданого замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)), сторони прийшли до взаємної згоди продовжити строки виконання зобов’язань щодо виконання робіт, та внести зміни до пункту 2.2. розділу 2 договору, шляхом викладення його у новій редакції наступного змісту: «Пункт. 2.2. Строк виконання робіт по будівництву об’єкту визначеного пунктом 1.2. цього Договору підряду визначається: Початок робіт: з наступного дня після подання заяви про повідомлення про початок будівельних робіт по об’єкту визначеному пунктом 1.1. цього Договору. Закінчення робіт: 31.12.2022 року.». 2. Всі інші умови Договору залишаються без змін. В тому числі, підставою для внесення змін до строків виконання робіт є коригування проекту "Капітальний ремонт приміщень громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами с. Червоне, вул. Шкільна, №30-Б" (експертний звіт (позитивний) від 22.02.2022 року № 41/22-РБК/ЕЗ).

ID:

11ed9c585c3c4a71b89107f86c385995

Дата:

26 квіт. 2022 09:39

Номер завантаженого договору:

Дата підписання:

26 квіт. 2022 09:00

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
sign.p7s	Електронний підпис	26 квіт. 2022 09:38
ДУ № 3 ГЕФЕСТ.PDF Завантажити	Додаток до договору	26 квіт. 2022 09:37
експертиза_1.pdf Завантажити	Не вказано	26 квіт. 2022 09:37
експертиза_2.pdf Завантажити	Не вказано	26 квіт. 2022 09:37

Основний контакт

Ім'я:

Оксана Миколаївна Островська

Телефон:

+380312711242

E-mail:

[email protected]

Факс:

—

Інформація про постачальника

Назва:

ТОВ "БК ГЕФЕСТ"

Код ЄДРПОУ:

40992114

Вебсайт:

Не вказано

Адреса:

Україна, 88000, Закарпатська область, місто Ужгород, ВУЛИЦЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 21, кімната 316А

Інформація про замовника

Назва:

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Код ЄДРПОУ:

04053737

Вебсайт:

http://Chop-rada.gov.ua

Адреса:

Україна, 89502, Закарпатська область, м. Чоп, вул. Берег, 2