Капітальний ремонт приміщень громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами с. Червоне, вул. Шкільна, №30-Б (за кодом CPV ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Valid:

Nov 15, 2021 – Dec 31, 2022

Contract ID :

UA-2021-11-02-014802-a-a1

Number:

509

Date of signature:

Nov 15, 2021, 09:00

Items list

Name	Quantity	Delivery period	Place of delivery
Name: Капітальний ремонт приміщень громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами с. Червоне, вул. Шкільна, №30-Б (за кодом CPV ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) Code DK 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи	Quantity: 1 роботи	Delivery period: Dec 31, 2021, 00:00	Place of delivery: Україна, Відповідно до документації

Name:

Капітальний ремонт приміщень громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами с. Червоне, вул. Шкільна, №30-Б (за кодом CPV ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Code DK 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Quantity:

1 роботи

Delivery period:

Dec 31, 2021, 00:00

Place of delivery:

Україна, Відповідно до документації

Procurement documents

Document name	Document type	Date of publishing
Договір підряду № 509.PDF Download	Signed contract	Nov 15, 2021, 15:38
sign.p7s	Electronic signature	Nov 15, 2021, 15:39
sign.p7s	Electronic signature	Nov 15, 2021, 15:39

Changes to contract

Change №1

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

1. Керуючись пунктом 19.2. розділу 19 договору, пункту 4 частини 1 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв’язку із виникненням документально підтверджених об’єктивних обставин (не прийняття на порталі Дія поданого замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)), сторони прийшли до взаємної згоди продовжити строк дії договору про закупівлю та строки виконання зобов’язань щодо виконання робіт, та внести зміни до пункту 2.2. розділу 2, пункту 19.1. розділу 19 договору, шляхом викладення їх у новій редакції наступного змісту: «Пункт. 2.2. Строк виконання робіт по будівництву об’єкту визначеного пунктом 1.2. цього Договору підряду визначається: Початок робіт: з наступного дня після подання заяви про повідомлення про початок будівельних робіт по об’єкту визначеному пунктом 1.1. цього Договору. Закінчення робіт: 31.04.2022 року.». «Пункт 19.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2022 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Строк дії договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.».

ID:

607d82c85abc4664a4d39459a143c46e

Date:

Dec 21, 2021, 09:43

Number of loaded document:

Date of signature:

Dec 21, 2021, 09:00

Document name	Document type	Date of publishing
Подача заяви.pdf Download	Not indicated	Dec 21, 2021, 09:39
подача пов. Червоне СС1 Дія.doc Download	Not indicated	Dec 21, 2021, 09:40
sign.p7s	Electronic signature	Dec 21, 2021, 09:43
Додаткова угода 1 до договору підряду № 509.PDF Download	Annexes to the contract	Dec 21, 2021, 09:40

Change №2

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

Керуючись пунктом 19.2. розділу 19 договору, пункту 4 частини 1 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», враховуючи укладену сторонами договору Додаткову угоду № 1 до Договору підряду № 509 по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщень громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами с. Червоне, вул. Шкільна, №30-Б» від 15 листопада 2021 року та невикористання у 2021 році коштів, які передбачено на фінансування предмету закупівлі, сторони дійшли до взаємної згоди доповнити пункт 3.1. договору підпунктом 3.1.1 наступного змісту: «Підпункт 3.1.1. Договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, є твердою і становить відповідно до тендерної пропозиції Підрядника на 2022 рік 347 857,24 (триста сорок сім тисяч вісімсот п’ятдесят сім гривень 24 копійки) з ПДВ.».

ID:

b26fcdcc89754ef3be25d13b2d660fba

Date:

Apr 20, 2022, 09:25

Number of loaded document:

Date of signature:

Apr 20, 2022, 09:00

Document name	Document type	Date of publishing
Додаткова угода № 2 до договору підряду № 509.PDF Download	Annexes to the contract	Apr 20, 2022, 09:23
sign.p7s	Electronic signature	Apr 20, 2022, 09:25

Change №3

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

1. Керуючись пунктом 19.2. розділу 19 договору, пункту 4 частини 1 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв’язку із виникненням документально підтверджених об’єктивних обставин (не прийняття на порталі Дія поданого замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)), сторони прийшли до взаємної згоди продовжити строки виконання зобов’язань щодо виконання робіт, та внести зміни до пункту 2.2. розділу 2 договору, шляхом викладення його у новій редакції наступного змісту: «Пункт. 2.2. Строк виконання робіт по будівництву об’єкту визначеного пунктом 1.2. цього Договору підряду визначається: Початок робіт: з наступного дня після подання заяви про повідомлення про початок будівельних робіт по об’єкту визначеному пунктом 1.1. цього Договору. Закінчення робіт: 31.12.2022 року.». 2. Всі інші умови Договору залишаються без змін. В тому числі, підставою для внесення змін до строків виконання робіт є коригування проекту "Капітальний ремонт приміщень громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами с. Червоне, вул. Шкільна, №30-Б" (експертний звіт (позитивний) від 22.02.2022 року № 41/22-РБК/ЕЗ).

ID:

11ed9c585c3c4a71b89107f86c385995

Date:

Apr 26, 2022, 09:39

Number of loaded document:

Date of signature:

Apr 26, 2022, 09:00

Document name	Document type	Date of publishing
sign.p7s	Electronic signature	Apr 26, 2022, 09:38
ДУ № 3 ГЕФЕСТ.PDF Download	Annexes to the contract	Apr 26, 2022, 09:37
експертиза_1.pdf Download	Not indicated	Apr 26, 2022, 09:37
експертиза_2.pdf Download	Not indicated	Apr 26, 2022, 09:37

Main contact

Name:

Оксана Миколаївна Островська

Phone:

+380312711242

E-mail:

[email protected]

Fax:

—

Information about supplier

Name:

ТОВ "БК ГЕФЕСТ"

EDRPOU code:

40992114

Website:

Not indicated

Address:

Україна, 88000, Закарпатська область, місто Ужгород, ВУЛИЦЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 21, кімната 316А

Information about customer

Name:

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

EDRPOU code:

04053737

Website:

http://Chop-rada.gov.ua

Address:

Україна, 89502, Закарпатська область, м. Чоп, вул. Берег, 2