ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція насосно-силового обладнання насосної станції №VIII ПК-295+48 МК (інв. №101310151) Управління Головного Каховського магістрального каналу, за адресою: Херсонська область, Каховський район, Дудчинська сільська рада»
Дійсний:
28 груд. 2020 – 31 груд. 2021
ID контракту:
UA-2020-12-09-010185-c-c1
Номер:
698
Дата підписання:
28 груд. 2020 16:00
Список позицій
| Назва | Кількість | Період доставки | Місце доставки |
|---|---|---|---|
|
Назва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція насосно-силового обладнання насосної станції №VIII ПК-295+48 МК (інв. №101310151) Управління Головного Каховського магістрального каналу, за адресою: Херсонська область, Каховський район, Дудчинська сільська рада»
Код ДК 021:2015:
45454000-4 Реконструкція
|
Кількість: 1 роботи |
Період доставки: 1 квіт. 2021 00:00 |
Місце доставки: Україна, 00000, Херсонська область, Каховський район, Дудчинська сільська рада, Насосна станція №VIII ПК-295+48 МК |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 28 груд. 2020 19:16 | |
| Електронний підпис | 28 груд. 2020 19:22 | |
| Електронний підпис | 28 груд. 2020 19:22 | |
|
|
||
| Не вказано | 24 черв. 2021 08:48 | |
Зміни до контракту
Зміна №1
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Угоду про наступне: У зв’язку з затримкою з об’єктивних підстав передачі Замовником дозвільної документації Сторони домовились внести зміни до Додатку № 2 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку № 3 «План фінансування робіт» до Договору про закупівлю робіт № 698 від 28.12.2020 року (далі - Договір) та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди.
ID:
76562b585c124f6bb1d8bd6fa006a518
Дата:
29 груд. 2020 13:15
Номер завантаженого договору:
1
Дата підписання:
28 груд. 2020 16:30
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Додаток до договору | 29 груд. 2020 12:50 | |
| Електронний підпис | 29 груд. 2020 13:15 | |
| Додаток до договору | 29 груд. 2020 12:50 |
Зміна №2
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, Сторони уклали цю Угоду про наступне: У зв’язку з затримкою поставки обладнання через карантинні обмеження та локдаун, що діяв в Україні з 08 по 24 січня 2021 року, враховуючи лист Генпідрядника №01/21 від 21.01.2021 року Сторони домовились внести зміни до Додатку № 2 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку № 3 «План фінансування робіт» до Договору про закупівлю робіт № 698 від 28.12.2020 року (далі - Договір) та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди. Сторони домовились подовжити строки виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в наступній редакції: Строки виконання робіт Об'єкта встановлюються до 30.04.2021 р.
ID:
45831037718f414a845fdcff2c8e10fa
Дата:
29 січ. 2021 14:32
Номер завантаженого договору:
2
Дата підписання:
28 січ. 2021 14:26
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 29 січ. 2021 14:32 | |
| Додаток до договору | 29 січ. 2021 14:26 | |
| Додаток до договору | 29 січ. 2021 14:26 |
Зміна №3
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Угоду про наступне: У зв’язку із зміною банківських реквізитів «ГЕНПІДРЯДНИКА», Сторони домовилися внести відповідні зміни до договору про закупівлю робіт № 698 від 28 грудня 2020 року та викласти реквізити «ГЕНПІДРЯДНИКА», що містяться в Розділі 22 Договору «Адреси, реквізити, підписи та печатки Сторін» у новій редакції.
ID:
5982e41a4fb74a0da9b4dd36c3830b38
Дата:
4 бер. 2021 14:22
Номер завантаженого договору:
3
Дата підписання:
2 бер. 2021 14:08
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Додаток до договору | 4 бер. 2021 14:08 | |
| Додаток до договору | 4 бер. 2021 14:08 | |
| Електронний підпис | 4 бер. 2021 14:22 |
Зміна №4
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Угоду про наступне: 1. У зв’язку з затримкою поставки обладнання через карантинні обмеження та локдаун, що почав діяти з 20.03.2021 року та враховуючи лист Генпідрядника «22» квітня 2021р. № 04/21 Сторони домовились внести зміни до Додатку №2 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку №3 «План фінансування робіт» до договору про закупівлю № 698 від 28.12.2020 року (далі-Договір) та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди. 2. Сторони домовились продовжити строки виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в наступній редакції: Строки виконання робіт Об’єкта встановлюються до 22.05.2021 р.
ID:
58b99441785446d292cc181f38b812f2
Дата:
27 квіт. 2021 14:06
Номер завантаженого договору:
4
Дата підписання:
27 квіт. 2021 13:57
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Додаток до договору | 27 квіт. 2021 14:02 | |
| Додаток до договору | 27 квіт. 2021 14:02 | |
| Електронний підпис | 27 квіт. 2021 14:06 |
Зміна №5
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Угоду про наступне: 1. У зв’язку з затримкою поставки обладнання через карантинні обмеження, що почав діяти з 20.03.2021 року та який було продовжено Протоколом №33 від 28.04.2021 року Спеціальною комісією з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня м.Дніпро до 30.06.2021 року, враховуючи лист Генпідрядника «18» травня 2021р. № 05/21 Сторони домовились внести зміни до Додатку №2 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку №3 «План фінансування робіт» до договору про закупівлю № 698 від 28.12.2020 року (далі-Договір) та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди. 2. Сторони домовились продовжити строки виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в наступній редакції: Строки виконання робіт Об’єкта встановлюються до 22.06.2021 р.
ID:
0273f19f0dca46d5b3b6c057bcdb8aea
Дата:
24 трав. 2021 15:21
Номер завантаженого договору:
5
Дата підписання:
21 трав. 2021 15:16
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Додаток до договору | 24 трав. 2021 15:18 | |
| Електронний підпис | 24 трав. 2021 15:21 | |
| Додаток до договору | 24 трав. 2021 15:18 |
Зміна №6
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витрат замовника
Примітка:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Угоду про наступне: 1. Враховуючи динамічну договірну ціну Договору про закупівлю робіт № 698 від 28 грудня 2020 року (надалі – Договір) та відповідно до актів виконаних робіт, Сторони домовились зменшити загальну вартість Договору на 541 719,19 грн. (П`ятсот сорок одна тисяча сiмсот дев`ятнадцять грн. 19 коп.). 2. Сторони вирішили абзац перший п. 3.1 Договору викласти в новій редакції: Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток 1) і складає 1 791 403,41 грн.( Один мiльйон сiмсот дев`яносто одна тисяча чотириста три грн. 41 коп.), у тому числі ПДВ 298 567,24 грн. (Двiстi дев`яносто вiсiм тисяч п`ятсот шiстдесят сiм грн. 24 коп.). 3. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором. 4. Усі інші умови Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують обов'язковість виконання прийнятих по ньому зобов'язань».
ID:
ae0729d087eb475eb3190697b037f2dc
Дата:
22 черв. 2021 13:00
Номер завантаженого договору:
6
Дата підписання:
18 черв. 2021 12:43
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Додаток до договору | 22 черв. 2021 12:57 | |
| Електронний підпис | 22 черв. 2021 13:00 | |
| Додаток до договору | 22 черв. 2021 12:57 |
Основний контакт
Інформація про постачальника
Назва:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕЙДЖ АЛЬЯНС"
Код ЄДРПОУ:
43209597
Вебсайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 49087, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ МАКУХА будинок 1
Інформація про замовника
Назва:
УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО КАХОВСЬКОГО МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ
Код ЄДРПОУ:
01034662
Вебсайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 74822, Херсонська область, Каховський р-н, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, буд. 4