ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція насосно-силового обладнання насосної станції №VIII ПК-295+48 МК (інв. №101310151) Управління Головного Каховського магістрального каналу, за адресою: Херсонська область, Каховський район, Дудчинська сільська рада»
Valid:
Dec 28, 2020 – Dec 31, 2021
Contract ID :
UA-2020-12-09-010185-c-c1
Number:
698
Date of signature:
Dec 28, 2020, 16:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція насосно-силового обладнання насосної станції №VIII ПК-295+48 МК (інв. №101310151) Управління Головного Каховського магістрального каналу, за адресою: Херсонська область, Каховський район, Дудчинська сільська рада»
Code DK 021:2015:
45454000-4 Реконструкція
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Apr 1, 2021, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 00000, Херсонська область, Каховський район, Дудчинська сільська рада, Насосна станція №VIII ПК-295+48 МК |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 28, 2020, 19:16 | |
| Electronic signature | Dec 28, 2020, 19:22 | |
| Electronic signature | Dec 28, 2020, 19:22 | |
|
|
||
| Not indicated | Jun 24, 2021, 08:48 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Угоду про наступне: У зв’язку з затримкою з об’єктивних підстав передачі Замовником дозвільної документації Сторони домовились внести зміни до Додатку № 2 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку № 3 «План фінансування робіт» до Договору про закупівлю робіт № 698 від 28.12.2020 року (далі - Договір) та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди.
ID:
76562b585c124f6bb1d8bd6fa006a518
Date:
Dec 29, 2020, 13:15
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Dec 28, 2020, 16:30
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 29, 2020, 12:50 | |
| Electronic signature | Dec 29, 2020, 13:15 | |
| Annexes to the contract | Dec 29, 2020, 12:50 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, Сторони уклали цю Угоду про наступне: У зв’язку з затримкою поставки обладнання через карантинні обмеження та локдаун, що діяв в Україні з 08 по 24 січня 2021 року, враховуючи лист Генпідрядника №01/21 від 21.01.2021 року Сторони домовились внести зміни до Додатку № 2 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку № 3 «План фінансування робіт» до Договору про закупівлю робіт № 698 від 28.12.2020 року (далі - Договір) та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди. Сторони домовились подовжити строки виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в наступній редакції: Строки виконання робіт Об'єкта встановлюються до 30.04.2021 р.
ID:
45831037718f414a845fdcff2c8e10fa
Date:
Jan 29, 2021, 14:32
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Jan 28, 2021, 14:26
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jan 29, 2021, 14:32 | |
| Annexes to the contract | Jan 29, 2021, 14:26 | |
| Annexes to the contract | Jan 29, 2021, 14:26 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Угоду про наступне: У зв’язку із зміною банківських реквізитів «ГЕНПІДРЯДНИКА», Сторони домовилися внести відповідні зміни до договору про закупівлю робіт № 698 від 28 грудня 2020 року та викласти реквізити «ГЕНПІДРЯДНИКА», що містяться в Розділі 22 Договору «Адреси, реквізити, підписи та печатки Сторін» у новій редакції.
ID:
5982e41a4fb74a0da9b4dd36c3830b38
Date:
Mar 4, 2021, 14:22
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Mar 2, 2021, 14:08
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Mar 4, 2021, 14:08 | |
| Annexes to the contract | Mar 4, 2021, 14:08 | |
| Electronic signature | Mar 4, 2021, 14:22 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Угоду про наступне: 1. У зв’язку з затримкою поставки обладнання через карантинні обмеження та локдаун, що почав діяти з 20.03.2021 року та враховуючи лист Генпідрядника «22» квітня 2021р. № 04/21 Сторони домовились внести зміни до Додатку №2 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку №3 «План фінансування робіт» до договору про закупівлю № 698 від 28.12.2020 року (далі-Договір) та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди. 2. Сторони домовились продовжити строки виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в наступній редакції: Строки виконання робіт Об’єкта встановлюються до 22.05.2021 р.
ID:
58b99441785446d292cc181f38b812f2
Date:
Apr 27, 2021, 14:06
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Apr 27, 2021, 13:57
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Apr 27, 2021, 14:02 | |
| Annexes to the contract | Apr 27, 2021, 14:02 | |
| Electronic signature | Apr 27, 2021, 14:06 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Угоду про наступне: 1. У зв’язку з затримкою поставки обладнання через карантинні обмеження, що почав діяти з 20.03.2021 року та який було продовжено Протоколом №33 від 28.04.2021 року Спеціальною комісією з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня м.Дніпро до 30.06.2021 року, враховуючи лист Генпідрядника «18» травня 2021р. № 05/21 Сторони домовились внести зміни до Додатку №2 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку №3 «План фінансування робіт» до договору про закупівлю № 698 від 28.12.2020 року (далі-Договір) та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди. 2. Сторони домовились продовжити строки виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в наступній редакції: Строки виконання робіт Об’єкта встановлюються до 22.06.2021 р.
ID:
0273f19f0dca46d5b3b6c057bcdb8aea
Date:
May 24, 2021, 15:21
Number of loaded document:
5
Date of signature:
May 21, 2021, 15:16
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | May 24, 2021, 15:18 | |
| Electronic signature | May 24, 2021, 15:21 | |
| Annexes to the contract | May 24, 2021, 15:18 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Угоду про наступне: 1. Враховуючи динамічну договірну ціну Договору про закупівлю робіт № 698 від 28 грудня 2020 року (надалі – Договір) та відповідно до актів виконаних робіт, Сторони домовились зменшити загальну вартість Договору на 541 719,19 грн. (П`ятсот сорок одна тисяча сiмсот дев`ятнадцять грн. 19 коп.). 2. Сторони вирішили абзац перший п. 3.1 Договору викласти в новій редакції: Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток 1) і складає 1 791 403,41 грн.( Один мiльйон сiмсот дев`яносто одна тисяча чотириста три грн. 41 коп.), у тому числі ПДВ 298 567,24 грн. (Двiстi дев`яносто вiсiм тисяч п`ятсот шiстдесят сiм грн. 24 коп.). 3. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором. 4. Усі інші умови Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують обов'язковість виконання прийнятих по ньому зобов'язань».
ID:
ae0729d087eb475eb3190697b037f2dc
Date:
Jun 22, 2021, 13:00
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Jun 18, 2021, 12:43
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jun 22, 2021, 12:57 | |
| Electronic signature | Jun 22, 2021, 13:00 | |
| Annexes to the contract | Jun 22, 2021, 12:57 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕЙДЖ АЛЬЯНС"
EDRPOU code:
43209597
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 49087, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ МАКУХА будинок 1
Information about customer
Name:
УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО КАХОВСЬКОГО МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ
EDRPOU code:
01034662
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 74822, Херсонська область, Каховський р-н, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, буд. 4