ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності, за адресою: вул. Лабораторна, 17, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка» Овідіопольського району, Одеської області.
Дійсний:
12 серп. 2021 – 31 груд. 2024
ID контракту:
UA-2021-06-10-002236-c-c1
Номер:
8
Дата підписання:
12 серп. 2021 00:00
Список позицій
| Назва | Кількість | Період доставки | Місце доставки |
|---|---|---|---|
|
Назва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності, за адресою: вул. Лабораторна, 17, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка» Овідіопольського району, Одеської області.
Код ДК 021:2015:
45454000-4 Реконструкція
|
Кількість: 1 E51 |
Період доставки: 31 груд. 2024 16:00 |
Місце доставки: Україна, 00000, Одеська область, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка» Овідіопольський район, вул. Лабораторна, 17 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 12 серп. 2021 12:53 | |
| Електронний підпис | 26 груд. 2024 15:49 | |
| Електронний підпис | 26 груд. 2024 15:40 | |
| Електронний підпис | 21 груд. 2023 15:26 | |
| Електронний підпис | 30 груд. 2022 08:54 | |
| Електронний підпис | 18 лют. 2022 13:24 | |
| Електронний підпис | 12 серп. 2021 14:28 | |
| Електронний підпис | 12 серп. 2021 13:00 | |
|
|
||
Зміни до контракту
Зміна №1
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.2 Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3.Додаток 3 - Графік фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.
ID:
62cc7183d76242a3b0143122d597fc47
Дата:
12 серп. 2021 14:26
Номер завантаженого договору:
1
Дата підписання:
12 серп. 2021 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 12 серп. 2021 14:26 | |
| Не вказано | 12 серп. 2021 14:26 |
Зміна №2
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Згідно п. 1.11. ДБН.А.3.1-3-94. «Управління, організація і технологія прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення», при прийнятті об’єктів в експлуатацію в І та ІV кварталах дозволяється перенесення термінів виконання робіт по озеленення, улаштуванню верхнього покриття під’їзних доріг до будинків, тротуарів, господарських, ігрових та спортивних майданчиків, а також оздоблення елементів фасадів будинків, виконання яких неможливе через несприятливі погодні умови. У зв’язку з погіршенням погодних умов, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в такій редакції: «Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2022р.». Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1. Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 9 842, 651 25 тис. грн. (дев’ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі шістсот п’ятдесят одна грн. 25 коп.), у тому числі ПДВ 1 640, 441 87 тис. грн. (один мільйон шістсот сорок тисяч чотириста сорок одна грн. 87 коп.). Фінансування на 2021 рік складає – 4 343 713,13 грн., на 2022 рік – 5 498 938,12 грн. Сторони дійшли згоди внести зміни у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня та строку виконання робіт.
ID:
0880290dd6c14c26989be1966935d70e
Дата:
18 лют. 2022 13:21
Номер завантаженого договору:
2
Дата підписання:
18 лют. 2022 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 18 лют. 2022 13:21 | |
| Не вказано | 18 лют. 2022 13:21 |
Зміна №3
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
На підставі Рішення Генпідрядника, що з 22.12.2022 р. призначено нового директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА», Сторони вирішили внести зміни до Договору № 8 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «12» серпня 2021 р., виклавши в новій редакції Преамбулу і Реквізити та підписи сторін. Сторони дійшли згоди провести заміну, а саме:у пункті 3.1.: «Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 9 842, 651 25 тис. грн. (дев’ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі шістсот п’ятдесят одна грн. 25 коп.), у тому числі ПДВ 1 640, 441 87 тис. грн. (один мільйон шістсот сорок тисяч чотириста сорок одна грн. 87 коп.). Фінансування на 2021 рік складає – 4 343 713,13 грн., на 2022 рік – 0 грн., на 2023 рік – 5 498 938,12 грн.;у пункті 18.2.: «Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2023 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами»;у пункті 18.3.: «Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2023р.».Сторони дійшли згоди внести зміни у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня та строку виконання робіт. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором, а саме до 31.12.2023 року.
ID:
1f3ddbc28bf74adf9ff90b7d40d42365
Дата:
29 груд. 2022 22:46
Номер завантаженого договору:
3
Дата підписання:
29 груд. 2022 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 29 груд. 2022 22:46 | |
| Не вказано | 29 груд. 2022 22:46 |
Зміна №4
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Сторони дійшли згоди провести заміну, а саме: - у пункті 3.1.: «Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 9 842, 651 25 тис. грн. (дев’ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі шістсот п’ятдесят одна грн. 25 коп.), у тому числі ПДВ 1 640, 441 87 тис. грн. (один мільйон шістсот сорок тисяч чотириста сорок одна грн. 87 коп.). Фінансування на 2021 рік складає – 4 343 713,13 грн., на 2022 рік – 0,00 грн., на 2023 рік – 0,00 грн., на 2024 рік – 5 498 938,12 грн.; - у пункті 18.2.: «Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2024 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами»; - у пункті 18.3.: «Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2024р.». Сторони дійшли згоди внести зміни у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня та строку виконання робіт.
ID:
64cc9c6ff6cc41028d453ede278e9cda
Дата:
21 груд. 2023 13:25
Номер завантаженого договору:
4
Дата підписання:
21 груд. 2023 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 21 груд. 2023 15:25 |
Зміна №5
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витрат замовника
Примітка:
На підставі ст. ст. 651, 652, 654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України, керуючись розділом 17 Договору уклали цю Додаткову угоду про наступне: У зв’язку з відсутністю фінансування , Сторони дійшли згоди провести заміну, а саме: у пункті 3.1.: «Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 9 842, 651 25 тис. грн. (дев’ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі шістсот п’ятдесят одна грн. 25 коп.), у тому числі ПДВ 1 640, 441 87 тис. грн. (один мільйон шістсот сорок тисяч чотириста сорок одна грн. 87 коп.). Фінансування на 2021 рік складає – 4 343 713,13 грн., на 2022 рік – 0,00 грн., на 2023 рік – 0,00 грн., на 2024 рік – 5 498 938,12 грн. Замовник зобов’язаний забезпечити безперервне і своєчасне фінансування робіт з капітального ремонту, доручених на виконання Генпідряднику, на підставі договірної ціни, згідно з п. 3.1 цього Договору, яка уточняється по фактичних витратах, та Календарного графіка виконання робіт (помісячного) (додаток 2), плану фінансування робіт (помісячного) (додаток 3) та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня. Бюджетні зобов’язання та інші зобов’язання замовника по даному договору виникають у разі наявності бюджетних призначень на відповідний рік, а бюджетні фінансові зобов’язання – в межах фактичних надходжень коштів на реєстраційний рахунок Замовника» .З моменту набрання чинності даної додаткової угоди зобов’язання Сторін, що виникли з Договору №8 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «12» серпня 2021р. , припиняються і Сторони не вважають себе пов’язаними будь-якими правами та обов’язками, не мають жодних взаємних претензій, що виникли у зв’язку з укладенням та виконанням Договору. Зобов’язання припинені даною додатковою угодою, виконання яких Сторонами вже почалося, виконані в наступному порядку: Генпідрядник виконав роботи на суму 4343 713, 13 грн (чотири мільйона триста сорок три тисячі сімсот тринадцять грн. 13 коп.) з ПДВ. Замовник прийняв роботи та здійснив оплату в сумі 4343 713, 13 грн (чотири мільйона триста сорок три тисячі сімсот тринадцять грн. 13 коп.) з ПДВ.
ID:
5c1dffd518c740e4b3a2c5cac113e817
Дата:
26 груд. 2024 13:32
Номер завантаженого договору:
5
Дата підписання:
26 груд. 2024 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 26 груд. 2024 15:31 |
Основний контакт
Ім'я:
—
Телефон:
—
E-mail:
—
Факс:
—
Інформація про постачальника
Назва:
ТОВ Будівельна компанія "АВРА"
Код ЄДРПОУ:
40509631
Вебсайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 65044, Одеська область, Одеса, 65044, м.Одеси, проспект Шевченка, буд 4Д, офіс 73
Інформація про замовника
Назва:
Державне підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»
Код ЄДРПОУ:
36849291
Вебсайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 65078, Одеська область, Одеса, Вул. Гайдара, 13