ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності, за адресою: вул. Лабораторна, 17, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка» Овідіопольського району, Одеської області.
Valid:
Aug 12, 2021 – Dec 31, 2024
Contract ID :
UA-2021-06-10-002236-c-c1
Number:
8
Date of signature:
Aug 12, 2021, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності, за адресою: вул. Лабораторна, 17, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка» Овідіопольського району, Одеської області.
Code DK 021:2015:
45454000-4 Реконструкція
|
Quantity: 1 E51 |
Delivery period: Dec 31, 2024, 16:00 |
Place of delivery: Україна, 00000, Одеська область, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка» Овідіопольський район, вул. Лабораторна, 17 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Aug 12, 2021, 12:53 | |
| Electronic signature | Dec 26, 2024, 15:49 | |
| Electronic signature | Dec 26, 2024, 15:40 | |
| Electronic signature | Dec 21, 2023, 15:26 | |
| Electronic signature | Dec 30, 2022, 08:54 | |
| Electronic signature | Feb 18, 2022, 13:24 | |
| Electronic signature | Aug 12, 2021, 14:28 | |
| Electronic signature | Aug 12, 2021, 13:00 | |
|
|
||
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.2 Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3.Додаток 3 - Графік фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.
ID:
62cc7183d76242a3b0143122d597fc47
Date:
Aug 12, 2021, 14:26
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Aug 12, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Aug 12, 2021, 14:26 | |
| Not indicated | Aug 12, 2021, 14:26 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Згідно п. 1.11. ДБН.А.3.1-3-94. «Управління, організація і технологія прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення», при прийнятті об’єктів в експлуатацію в І та ІV кварталах дозволяється перенесення термінів виконання робіт по озеленення, улаштуванню верхнього покриття під’їзних доріг до будинків, тротуарів, господарських, ігрових та спортивних майданчиків, а також оздоблення елементів фасадів будинків, виконання яких неможливе через несприятливі погодні умови. У зв’язку з погіршенням погодних умов, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в такій редакції: «Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2022р.». Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1. Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 9 842, 651 25 тис. грн. (дев’ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі шістсот п’ятдесят одна грн. 25 коп.), у тому числі ПДВ 1 640, 441 87 тис. грн. (один мільйон шістсот сорок тисяч чотириста сорок одна грн. 87 коп.). Фінансування на 2021 рік складає – 4 343 713,13 грн., на 2022 рік – 5 498 938,12 грн. Сторони дійшли згоди внести зміни у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня та строку виконання робіт.
ID:
0880290dd6c14c26989be1966935d70e
Date:
Feb 18, 2022, 13:21
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Feb 18, 2022, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Feb 18, 2022, 13:21 | |
| Not indicated | Feb 18, 2022, 13:21 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
На підставі Рішення Генпідрядника, що з 22.12.2022 р. призначено нового директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА», Сторони вирішили внести зміни до Договору № 8 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «12» серпня 2021 р., виклавши в новій редакції Преамбулу і Реквізити та підписи сторін. Сторони дійшли згоди провести заміну, а саме:у пункті 3.1.: «Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 9 842, 651 25 тис. грн. (дев’ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі шістсот п’ятдесят одна грн. 25 коп.), у тому числі ПДВ 1 640, 441 87 тис. грн. (один мільйон шістсот сорок тисяч чотириста сорок одна грн. 87 коп.). Фінансування на 2021 рік складає – 4 343 713,13 грн., на 2022 рік – 0 грн., на 2023 рік – 5 498 938,12 грн.;у пункті 18.2.: «Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2023 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами»;у пункті 18.3.: «Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2023р.».Сторони дійшли згоди внести зміни у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня та строку виконання робіт. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором, а саме до 31.12.2023 року.
ID:
1f3ddbc28bf74adf9ff90b7d40d42365
Date:
Dec 29, 2022, 22:46
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Dec 29, 2022, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 29, 2022, 22:46 | |
| Not indicated | Dec 29, 2022, 22:46 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони дійшли згоди провести заміну, а саме: - у пункті 3.1.: «Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 9 842, 651 25 тис. грн. (дев’ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі шістсот п’ятдесят одна грн. 25 коп.), у тому числі ПДВ 1 640, 441 87 тис. грн. (один мільйон шістсот сорок тисяч чотириста сорок одна грн. 87 коп.). Фінансування на 2021 рік складає – 4 343 713,13 грн., на 2022 рік – 0,00 грн., на 2023 рік – 0,00 грн., на 2024 рік – 5 498 938,12 грн.; - у пункті 18.2.: «Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2024 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами»; - у пункті 18.3.: «Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2024р.». Сторони дійшли згоди внести зміни у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня та строку виконання робіт.
ID:
64cc9c6ff6cc41028d453ede278e9cda
Date:
Dec 21, 2023, 13:25
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Dec 21, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 21, 2023, 15:25 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
На підставі ст. ст. 651, 652, 654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України, керуючись розділом 17 Договору уклали цю Додаткову угоду про наступне: У зв’язку з відсутністю фінансування , Сторони дійшли згоди провести заміну, а саме: у пункті 3.1.: «Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 9 842, 651 25 тис. грн. (дев’ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі шістсот п’ятдесят одна грн. 25 коп.), у тому числі ПДВ 1 640, 441 87 тис. грн. (один мільйон шістсот сорок тисяч чотириста сорок одна грн. 87 коп.). Фінансування на 2021 рік складає – 4 343 713,13 грн., на 2022 рік – 0,00 грн., на 2023 рік – 0,00 грн., на 2024 рік – 5 498 938,12 грн. Замовник зобов’язаний забезпечити безперервне і своєчасне фінансування робіт з капітального ремонту, доручених на виконання Генпідряднику, на підставі договірної ціни, згідно з п. 3.1 цього Договору, яка уточняється по фактичних витратах, та Календарного графіка виконання робіт (помісячного) (додаток 2), плану фінансування робіт (помісячного) (додаток 3) та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня. Бюджетні зобов’язання та інші зобов’язання замовника по даному договору виникають у разі наявності бюджетних призначень на відповідний рік, а бюджетні фінансові зобов’язання – в межах фактичних надходжень коштів на реєстраційний рахунок Замовника» .З моменту набрання чинності даної додаткової угоди зобов’язання Сторін, що виникли з Договору №8 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «12» серпня 2021р. , припиняються і Сторони не вважають себе пов’язаними будь-якими правами та обов’язками, не мають жодних взаємних претензій, що виникли у зв’язку з укладенням та виконанням Договору. Зобов’язання припинені даною додатковою угодою, виконання яких Сторонами вже почалося, виконані в наступному порядку: Генпідрядник виконав роботи на суму 4343 713, 13 грн (чотири мільйона триста сорок три тисячі сімсот тринадцять грн. 13 коп.) з ПДВ. Замовник прийняв роботи та здійснив оплату в сумі 4343 713, 13 грн (чотири мільйона триста сорок три тисячі сімсот тринадцять грн. 13 коп.) з ПДВ.
ID:
5c1dffd518c740e4b3a2c5cac113e817
Date:
Dec 26, 2024, 13:32
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Dec 26, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 26, 2024, 15:31 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВ Будівельна компанія "АВРА"
EDRPOU code:
40509631
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 65044, Одеська область, Одеса, 65044, м.Одеси, проспект Шевченка, буд 4Д, офіс 73
Information about customer
Name:
Державне підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»
EDRPOU code:
36849291
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 65078, Одеська область, Одеса, Вул. Гайдара, 13