Реконструкція будівлі сільськогосподарського призначення (масло цех олійниця) під місцеву пожежну охорону за адресою : вул. Калинова,4 у с. Мартинівка Полтавського району Полтавської області (ДК 021:2015- 45454000-4 — Реконструкція)
Дійсний:
6 вер. 2022 – 31 груд. 2023
ID контракту:
UA-2022-08-23-005810-a-b1
Номер:
137
Дата підписання:
6 вер. 2022 08:00
Список позицій
| Назва | Кількість | Період доставки | Місце доставки |
|---|---|---|---|
|
Назва: Реконструкція будівлі сільськогосподарського призначення (масло цех олійниця) під місцеву пожежну охорону за адресою : вул. Калинова,4 у с. Мартинівка Полтавського району Полтавської області (ДК 021:2015- 45454000-4 — Реконструкція)
Код ДК 021:2015:
45454000-4 Реконструкція
|
Кількість: 1 роботи |
Період доставки: 1 вер. 2022 00:00 – 31 груд. 2023 00:00 |
Місце доставки: Україна, 39520, Полтавська область, село Мартинівка, Калинова 4 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 6 вер. 2022 10:58 | |
| Електронний підпис | 6 вер. 2022 11:00 |
Зміни до контракту
Зміна №1
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Сторони домовилися продовжити строк дії договору №137
ID:
7a3efff10575426ab151759e204bdca7
Дата:
28 груд. 2022 16:29
Номер завантаженого договору:
1
Дата підписання:
18 лист. 2022 16:25
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 28 груд. 2022 16:29 | |
| Підписаний договір | 28 груд. 2022 16:28 |
Зміна №2
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Сторони домовились продовжити строк дії Договору від 06.09.2022 №137 ло 19.02.2023 року
ID:
8b9929ece7a44e77aec443ee08f354f1
Дата:
28 груд. 2022 16:35
Номер завантаженого договору:
2
Дата підписання:
28 груд. 2022 16:30
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 28 груд. 2022 16:35 | |
| Підписаний договір | 28 груд. 2022 16:31 |
Зміна №3
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
1. Сторони домовились продовжити строк дії Договору від 06.09.2022 № 137 та виконання зобов’язань щодо виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі сільськогосподарського призначення (масло цех олійниця) під місцеву пожежну охорону за адресою : вул. Калинова,4 у с. Мартинівка Полтавського району Полтавської області (ДК 021:2015- 45454000-4 — Реконструкція) і викласти в наступній редакції:
« пункт 5.1. Строки виконання робіт: до 20.05.2023 року.
«пункт 10.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до
20.05.2023 року.
2. Календарний графік виконання будівельних робіт - викласти з урахуванням внесених
змін (додається).
ID:
ae859c55533e44778fce0234532fef01
Дата:
12 лип. 2023 16:08
Номер завантаженого договору:
3
Дата підписання:
19 трав. 2023 11:22
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 12 лип. 2023 16:08 | |
| Додаток до договору | 12 лип. 2023 11:29 | |
| Додаток до договору | 12 лип. 2023 11:29 | |
|
|
||
Зміна №4
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
1. Сторони домовились продовжити строк дії Договору від 06.09.2022 № 137 та виконання зобов'язань щодо виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі сільськогосподарського призначення (масло цех олійниця) під місцеву пожежну охорону за адресою : вул. Калинова,4 у с. Мартинівка Полтавського району Полтавської області (ДК 021:2015- 45454000-4 — Реконструкція) і викласти в наступній редакції:
- « пункт 5.1. Строки виконання робіт: до 17.08.2023 року.
- «пункт 10.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до 7.08.2023 року.
2. Календарний графік виконання будівельних робіт - викласти з урахуванням внесених змін (додається)
ID:
e57c0772b72a43d4b822aeb457e66877
Дата:
12 лип. 2023 16:24
Номер завантаженого договору:
4
Дата підписання:
19 трав. 2023 16:16
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Додаток до договору | 12 лип. 2023 16:19 | |
| Електронний підпис | 12 лип. 2023 16:24 |
Зміна №5
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Узгоджена зміна ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг)
Примітка:
1. Враховуючи експертизу робочого проекту, внаслідок коригування, внести зміни в договір № 137 від 06.09.2022 року.
2. Керуючись п.5 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) сторони домовилися зменшити суму Договору на 51. 78 грн. та внести зміни по п.3.1. Розділу 3 Договору № 137 від 06.09.2022р.
- Пункт 3.1. викласти в наступній редакції:
«3.1. Ціна цього договору (загальна вартість робіт згідно з договірною ціною, яка визначається відповідно до положень Настанови з визначення вартості будівництва) становить 4 926 037,51 грн. (чотири мільйона дев'ятсот двадцять шість тисяч тридцять сім гривень 51 копійка), у тому числі ПДВ - 821 006,25 гривень і є твердою договірною ціною та відповідає ціні об'єкта, в тому числі: 2022 рік: кошти місцевого бюджету - 1
198 289,48 грн (один мільйон сто дев'яносто вісім тисяч двісті вісімдесят дев'ять гривень 48 копійок), в т.ч. ПДВ - 199 714.91 грн; 2023 рік : кошти місцевого бюджету - З 727 748.03 грн ( три мільйона сімсот двадцять сім тисяч сімсот сорок вісім гривень
03 копійки), в т.ч. ПДВ - 621 291,34 грн.
3. Договірна ціна - викласти з урахуванням внесених змін (додаєтьс
ID:
954dc55f853b40e49e3083a94f294e60
Дата:
12 лип. 2023 16:39
Номер завантаженого договору:
1
Дата підписання:
11 лип. 2023 16:32
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Додаток до договору | 12 лип. 2023 16:32 | |
| Електронний підпис | 12 лип. 2023 16:39 |
Зміна №6
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Сторони домовились продовжити строк дії Договору від 06.09.2022 № 137 та виконання зобов'язань щодо виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі сільськогосподарського призначення (масло цех олійниця) під місцеву пожежну охорону за адресою : вул. Калинова,4 у с. Мартинівка Полтавського району Полтавської області (ДК 021:2015- 45454000-4 — Реконструкція) і викласти в наступній редакції:
« пункт 5.1. Строки виконання робіт: до 15.11.2023 року.
«пункт 10.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до15.11.2023 року.
Календарний графік виконання будівельних робіт - викласти з урахуванням внесених змін
(додається).
ID:
ad657b26b5ab454abde8bc1ba8afe488
Дата:
16 серп. 2023 11:22
Номер завантаженого договору:
5
Дата підписання:
16 серп. 2023 11:15
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Додаток до договору | 16 серп. 2023 11:19 | |
| Електронний підпис | 16 серп. 2023 11:22 |
Зміна №7
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі
Примітка:
Продовжено строк дії договору
ID:
c964e1e180754edd82fd01775f2897fa
Дата:
20 лист. 2023 16:09
Номер завантаженого договору:
6
Дата підписання:
15 лист. 2023 16:04
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 20 лист. 2023 16:09 | |
| Додаток до договору | 20 лист. 2023 16:06 |
Основний контакт
Інформація про постачальника
Назва:
ТОВ "ВЕСТТЕПЛОТЕХ"
Код ЄДРПОУ:
39441984
Вебсайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 36000, Полтавська область, місто Полтава, ВУЛИЦЯ АВТОБАЗІВСЬКА, будинок 1, кімната 302
Інформація про замовника
Назва:
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ:
04383475
Вебсайт:
Адреса:
Україна, 39520, Полтавська область, Карлівський р-н, село Мартинівка, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 18