Виконання робіт з коригування науково-проєктної документації стадії Проєкт (П) по об’єкту: «Реконструкція будівель: поліклініки (літ. “А”), радіологічного корпусу (літ. У), лікувального корпусу клінічного профілю (клініка №2) “літ. К”, головного входу прохідної №1 (дві споруди) літ. ”Д”, ”Е”, господарчого корпусу №3 (спорткомплекс) літ. “Р”, пральні (літ. “Ф”), господарсько-адміністративного корпусу (літ. Л), господарського корпусу №2 (гараж для легкових автомобілів, гараж для вантажних автомобілів) літ. “С”, ”Т”, хірургічного корпусу з будівлею дизельної електростанції (літ. “1А” і “1Б”), архіву ренген плівок (в літ. П), складу для кисню (станція лікувальних газів) (літ. Н), трансформаторної підстанції (літ. О), ЦТП (центральний тепловий пункт) (літ. Ц), вузла теплообліку (літ. “М”), господарчого складу (літ. “Ш”), господарчого складу (літ. “Щ”), прохідної № 2, сміттєзбірника із 2-х секцій (літ. “Ч”), реставрація з пристосуванням під сучасні потреби: громадського будинку - клінічний корпус №1 (літ. Г), … лабораторного корпусу із конференц залом (клінічного профілю) (літ. “Б” і “В”), нове будівництво радіологічного центру із клінічним корпусом №3 під створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва.» (коригування) І черга будівництва

Дійсний:

29 трав. – 31 груд.

ID контракту:

UA-2026-06-03-013493-a-a1

Номер:

287/2026

Дата підписання:

29 трав. 17:14

Список позицій

Назва	Кількість	Період доставки	Місце доставки
Назва: Виконання робіт з коригування науково-проєктної документації стадії Проєкт (П) по об’єкту: «Реконструкція будівель: поліклініки (літ. “А”), радіологічного корпусу (літ. У), лікувального корпусу клінічного профілю (клініка №2) “літ. К”, головного входу прохідної №1 (дві споруди) літ. ”Д”, ”Е”, господарчого корпусу №3 (спорткомплекс) літ. “Р”, пральні (літ. “Ф”), господарсько-адміністративного корпусу (літ. Л), господарського корпусу №2 (гараж для легкових автомобілів, гараж для вантажних автомобілів) літ. “С”, ”Т”, хірургічного корпусу з будівлею дизельної електростанції (літ. “1А” і “1Б”), архіву ренген плівок (в літ. П), складу для кисню (станція лікувальних газів) (літ. Н), трансформаторної підстанції (літ. О), ЦТП (центральний тепловий пункт) (літ. Ц), вузла теплообліку (літ. “М”), господарчого складу (літ. “Ш”), господарчого складу (літ. “Щ”), прохідної № 2, сміттєзбірника із 2-х секцій (літ. “Ч”), реставрація з пристосуванням під сучасні потреби: громадського будинку - клінічний корпус №1 (літ. Г), … лабораторного корпусу із конференц залом (клінічного профілю) (літ. “Б” і “В”), нове будівництво радіологічного центру із клінічним корпусом №3 під створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва.» (коригування) І черга будівництва Код ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування	Кількість: 1 робота	Період доставки: 20 серп. 00:00	Місце доставки: Україна, 03022, Київська область, м. Київ, вул.Здановської Юлії, 33/43

Назва:

Виконання робіт з коригування науково-проєктної документації стадії Проєкт (П) по об’єкту: «Реконструкція будівель: поліклініки (літ. “А”), радіологічного корпусу (літ. У), лікувального корпусу клінічного профілю (клініка №2) “літ. К”, головного входу прохідної №1 (дві споруди) літ. ”Д”, ”Е”, господарчого корпусу №3 (спорткомплекс) літ. “Р”, пральні (літ. “Ф”), господарсько-адміністративного корпусу (літ. Л), господарського корпусу №2 (гараж для легкових автомобілів, гараж для вантажних автомобілів) літ. “С”, ”Т”, хірургічного корпусу з будівлею дизельної електростанції (літ. “1А” і “1Б”), архіву ренген плівок (в літ. П), складу для кисню (станція лікувальних газів) (літ. Н), трансформаторної підстанції (літ. О), ЦТП (центральний тепловий пункт) (літ. Ц), вузла теплообліку (літ. “М”), господарчого складу (літ. “Ш”), господарчого складу (літ. “Щ”), прохідної № 2, сміттєзбірника із 2-х секцій (літ. “Ч”), реставрація з пристосуванням під сучасні потреби: громадського будинку - клінічний корпус №1 (літ. Г), … лабораторного корпусу із конференц залом (клінічного профілю) (літ. “Б” і “В”), нове будівництво радіологічного центру із клінічним корпусом №3 під створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва.» (коригування) І черга будівництва

Код ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування

Кількість:

1 робота

Період доставки:

20 серп. 00:00

Місце доставки:

Україна, 03022, Київська область, м. Київ, вул.Здановської Юлії, 33/43

Документи закупівлі

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
Карта санкцій ЄС Пазюра ДІ_260603_161003.pdf Завантажити	Підписаний договір	3 черв. 17:27
Витяг ЄДР 16.03.2026.pdf Завантажити	Підписаний договір	3 черв. 17:27
Виписка ЄДР 17.02.2026.pdf Завантажити	Підписаний договір	3 черв. 17:27
Карта санкцій ЄС Духович ВР_260603_160925.pdf Завантажити	Підписаний договір	3 черв. 17:27
Карта санкцій ЄС ТОВ_260603_161024.pdf Завантажити	Підписаний договір	3 черв. 17:27
Інформація про кінцевих бенефіціарів.pdf Завантажити	Підписаний договір	3 черв. 17:27
Підписаний договір №287-2026 від 29.05.2026.pdf Завантажити	Підписаний договір	3 черв. 17:27

Зміни до контракту

Зміна №1

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі

Примітка:

Відповідно ДСТУ 8907:2019 Настанова щодо організації проведення експертизи проєктної документації на будівництво, строк проходження експертизи проєктної документації об’єктів з значними наслідками (СС3) – не більше ніж 30 календарних днів. 07 липня 2026 року укладено договір з експертною організацією ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» на проведення комплексної експертизи науково-проєктної документації за ПРОЄКТОМ, коригування якого є предметом Договору № 287/2026 від 29.05.2026. Строк виконання експертизи становить 30 календарних днів. Строки виконання експертизи за договором між Замовником та експертною організацією перевищують строки виконання робіт за договором між Замовником та ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ», та, відповідно, є обставиною, яка не залежить від Підрядника - ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД», але впливає на строки виконання робіт (лист ТОВ «Ріола- Модуль ЛТД» № 3868 від 17.07.2026). Таким чином, вищезазначена обставина є ґрунтовною для перегляду строків виконання вказаних робіт в розумінні умов Договору та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». При цьому перегляд строків виконання робіт не призведе до збільшення ціни Договору. Враховуючи вищезазначене, необхідно збільшити строки виконання робіт з коригування науково-проєктної документації стадії Проєкт (П) шляхом укладання додаткової угоди про продовження термінів до 07.08.2026р. без збільшення суми, визначеної в Договорі №287/2026 від 29.05.2026.

ID:

cf293894afc44468bd924c44a77f28f9

Дата:

23 лип. 10:20

Номер завантаженого договору:

Дата підписання:

20 лип. 10:19

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
sign.p7s	Електронний підпис	23 лип. 10:20
285-2026 Доп.уг.1.pdf Завантажити	Додаток до договору	23 лип. 10:19

Зміна №2

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Примітка:

В зв'язку з виникненням додаткових робіт, які не були передбачені Завданням на проєктування, виникла необхідність внести зміни до договору та викласти абзац 1 підпункту 4.7.1 в наступній редакції: «4.7.1. Загальний строк виконання всіх Робіт: стадія Проєкт (П) (коригування) - до 20.08.2026 року, проте в будь-якому випадку до повного та належного виконання Робіт за Договором. Перебіг строку починається з моменту отримання всіх вихідних даних від Замовника, про що Сторонами підписується Акт приймання-передачі вихідних даних».

ID:

e6a4483dc8c1475ba4c80a66995bcdbc

Дата:

12 серп. 16:46

Номер завантаженого договору:

Дата підписання:

7 серп. 16:42

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
sign.p7s	Електронний підпис	12 серп. 16:46
287 2026 ДУ №2 від 11.08.2026.pdf Завантажити	Додаток до договору	12 серп. 16:45

Основний контакт

Ім'я:

—

Телефон:

—

E-mail:

—

Факс:

—

Інформація про постачальника

Назва:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД"

Код ЄДРПОУ:

21650831

Вебсайт:

Не вказано

Адреса:

Україна, 07300, Київська область, Вишгородський р-н місто Вишгород ВУЛИЦЯ ШЛЮЗОВА будинок 4

Інформація про замовника

Назва:

Державне некомерційне підприємство "Національний інститут раку"

Код ЄДРПОУ:

02011976

Вебсайт:

https://unci.org.ua/

Адреса:

Україна, 03032, м. Київ, м. Київ, вул.Здановської Юлії, 33/43