Виконання робіт з коригування науково-проєктної документації стадії Проєкт (П) по об’єкту: «Реконструкція будівель: поліклініки (літ. “А”), радіологічного корпусу (літ. У), лікувального корпусу клінічного профілю (клініка №2) “літ. К”, головного входу прохідної №1 (дві споруди) літ. ”Д”, ”Е”, господарчого корпусу №3 (спорткомплекс) літ. “Р”, пральні (літ. “Ф”), господарсько-адміністративного корпусу (літ. Л), господарського корпусу №2 (гараж для легкових автомобілів, гараж для вантажних автомобілів) літ. “С”, ”Т”, хірургічного корпусу з будівлею дизельної електростанції (літ. “1А” і “1Б”), архіву ренген плівок (в літ. П), складу для кисню (станція лікувальних газів) (літ. Н), трансформаторної підстанції (літ. О), ЦТП (центральний тепловий пункт) (літ. Ц), вузла теплообліку (літ. “М”), господарчого складу (літ. “Ш”), господарчого складу (літ. “Щ”), прохідної № 2, сміттєзбірника із 2-х секцій (літ. “Ч”), реставрація з пристосуванням під сучасні потреби: громадського будинку - клінічний корпус №1 (літ. Г), … лабораторного корпусу із конференц залом (клінічного профілю) (літ. “Б” і “В”), нове будівництво радіологічного центру із клінічним корпусом №3 під створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва.» (коригування) І черга будівництва

Valid:
May 29 – Dec 31
Contract ID :
UA-2026-06-03-013493-a-a1
Number:
287/2026
Date of signature:
May 29, 17:14

Items list

Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Виконання робіт з коригування науково-проєктної документації стадії Проєкт (П) по об’єкту: «Реконструкція будівель: поліклініки (літ. “А”), радіологічного корпусу (літ. У), лікувального корпусу клінічного профілю (клініка №2) “літ. К”, головного входу прохідної №1 (дві споруди) літ. ”Д”, ”Е”, господарчого корпусу №3 (спорткомплекс) літ. “Р”, пральні (літ. “Ф”), господарсько-адміністративного корпусу (літ. Л), господарського корпусу №2 (гараж для легкових автомобілів, гараж для вантажних автомобілів) літ. “С”, ”Т”, хірургічного корпусу з будівлею дизельної електростанції (літ. “1А” і “1Б”), архіву ренген плівок (в літ. П), складу для кисню (станція лікувальних газів) (літ. Н), трансформаторної підстанції (літ. О), ЦТП (центральний тепловий пункт) (літ. Ц), вузла теплообліку (літ. “М”), господарчого складу (літ. “Ш”), господарчого складу (літ. “Щ”), прохідної № 2, сміттєзбірника із 2-х секцій (літ. “Ч”), реставрація з пристосуванням під сучасні потреби: громадського будинку - клінічний корпус №1 (літ. Г), … лабораторного корпусу із конференц залом (клінічного профілю) (літ. “Б” і “В”), нове будівництво радіологічного центру із клінічним корпусом №3 під створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва.» (коригування) І черга будівництва

Code DK 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування

Quantity:

1 робота

Delivery period:

Aug 20, 00:00

Place of delivery:

Україна, 03022, Київська область, м. Київ, вул.Здановської Юлії, 33/43

Procurement documents

Document name Document type Date of publishing
Карта санкцій ЄС Пазюра ДІ_260603_161003.pdf
Download
Signed contract Jun 3, 17:27
Витяг ЄДР 16.03.2026.pdf
Download
Signed contract Jun 3, 17:27
Виписка ЄДР 17.02.2026.pdf
Download
Signed contract Jun 3, 17:27
Карта санкцій ЄС Духович ВР_260603_160925.pdf
Download
Signed contract Jun 3, 17:27
Карта санкцій ЄС ТОВ_260603_161024.pdf
Download
Signed contract Jun 3, 17:27
Інформація про кінцевих бенефіціарів.pdf
Download
Signed contract Jun 3, 17:27
Підписаний договір №287-2026 від 29.05.2026.pdf
Download
Signed contract Jun 3, 17:27
Changes to contract

Change №1

Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно ДСТУ 8907:2019 Настанова щодо організації проведення експертизи проєктної документації на будівництво, строк проходження експертизи проєктної документації об’єктів з значними наслідками (СС3) – не більше ніж 30 календарних днів. 07 липня 2026 року укладено договір з експертною організацією ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» на проведення комплексної експертизи науково-проєктної документації за ПРОЄКТОМ, коригування якого є предметом Договору № 287/2026 від 29.05.2026. Строк виконання експертизи становить 30 календарних днів. Строки виконання експертизи за договором між Замовником та експертною організацією перевищують строки виконання робіт за договором між Замовником та ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ», та, відповідно, є обставиною, яка не залежить від Підрядника - ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД», але впливає на строки виконання робіт (лист ТОВ «Ріола- Модуль ЛТД» № 3868 від 17.07.2026). Таким чином, вищезазначена обставина є ґрунтовною для перегляду строків виконання вказаних робіт в розумінні умов Договору та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». При цьому перегляд строків виконання робіт не призведе до збільшення ціни Договору. Враховуючи вищезазначене, необхідно збільшити строки виконання робіт з коригування науково-проєктної документації стадії Проєкт (П) шляхом укладання додаткової угоди про продовження термінів до 07.08.2026р. без збільшення суми, визначеної в Договорі №287/2026 від 29.05.2026.
ID:
cf293894afc44468bd924c44a77f28f9
Date:
Jul 23, 10:20
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Jul 20, 10:19
Document name Document type Date of publishing
sign.p7s
Electronic signature Jul 23, 10:20
285-2026 Доп.уг.1.pdf
Download
Annexes to the contract Jul 23, 10:19

Change №2

Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
В зв'язку з виникненням додаткових робіт, які не були передбачені Завданням на проєктування, виникла необхідність внести зміни до договору та викласти абзац 1 підпункту 4.7.1 в наступній редакції: «4.7.1. Загальний строк виконання всіх Робіт: стадія Проєкт (П) (коригування) - до 20.08.2026 року, проте в будь-якому випадку до повного та належного виконання Робіт за Договором. Перебіг строку починається з моменту отримання всіх вихідних даних від Замовника, про що Сторонами підписується Акт приймання-передачі вихідних даних».
ID:
e6a4483dc8c1475ba4c80a66995bcdbc
Date:
Aug 12, 16:46
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Aug 7, 16:42
Document name Document type Date of publishing
sign.p7s
Electronic signature Aug 12, 16:46
287 2026 ДУ №2 від 11.08.2026.pdf
Download
Annexes to the contract Aug 12, 16:45
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД"
EDRPOU code:
21650831
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 07300, Київська область, Вишгородський р-н місто Вишгород ВУЛИЦЯ ШЛЮЗОВА будинок 4
Information about customer
Name:
Державне некомерційне підприємство "Національний інститут раку"
EDRPOU code:
02011976
Website:
https://unci.org.ua/
Address:
Україна, 03032, м. Київ, м. Київ, вул.Здановської Юлії, 33/43