Договір про співпрацю - UA-2021-06-16-001577-c-c1 на Zakupivli.Pro

Назва	Кількість	Період доставки	Місце доставки
Назва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Будівництво Болградського групового водопроводу сільгоспводопостачання в Одеської області. Магістральний водогін с. Червоний Яр – с. Суворове» Код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь	Кількість: 1 E51	Період доставки: 31 груд. 2027 16:00	Місце доставки: Україна, 00000, Одеська область, Болградський р-н, с. Червоний Яр – с. Суворове

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі

Примітка:

Сторони уклали цю Додаткову угоду про наступне: Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.2 Додаток 2 - Гграфік виконання робіт та у пункті 21.3.Додаток 3 - Графік фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.

ID:

724545c1ab964c30829872f283c04f45

Дата:

9 серп. 2021 10:55

Номер завантаженого договору:

1

Дата підписання:

9 серп. 2021 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі

Примітка:

На підставі Мотивованої заяви ПрАТ «СМУ №24» від 10 серпня 2021 року № 198 та Пункту 19 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» № 1764 від 27 грудня 2001року встановлено, що Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Сторони дійшли згоді, відповідно до пункту 12.6 розділу 12 укладеного договору № 7 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «09» серпня 2021 року визначено, що за мотивованою заявою Генпідрядника (з точним формулюванням суми оплати (авансу) на придбання матеріалів, конструкцій, виробів) Замовник, керуючись нормами постанов Кабінету Міністрів України № 1070 від 04 грудня 2019 року, №1764 від 27 грудня 2001 року, № 641 від 22.07.2020 року, має право надати Генпідряднику та, у разі наявності звернення Генпідрядника, субпідряднику за рахунок бюджетних коштів попередню оплату (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, обладнання, конструкцій, виробів у розмірі не більше ніж 30% від вартості річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців (але в будь якому разі до кінця бюджетного року) та на підставі Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 30.03.2021р № 222 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти», надати попередню оплату (авансу) в сумі 21 900 000,00 грн з ПДВ (двадцять один мільйон дев’ятсот тисяч грн. 00 коп.

ID:

388d54f6842e46d09b09926d416a7e90

Дата:

9 вер. 2021 10:40

Номер завантаженого договору:

2

Дата підписання:

8 вер. 2021 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі

Примітка:

З метою покращення якості предмета закупівлі з урахуванням того, що таке покращення не призвело до збільшення суми, визначеної в Договорі № 7 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «09» серпня 2021 року, з урахуванням норм та положень ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013, сторони дійшли згоди внести зміни до Додатку №1 «Договірна ціна» до Договору № 7 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «09» серпня 2021 року та викласти її у новій редакції, що додається до цієї угоди.

ID:

1e443cf5dd934a2aa660d93668bd3b00

Дата:

5 жовт. 2021 15:46

Номер завантаженого договору:

3

Дата підписання:

5 жовт. 2021 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі

Примітка:

Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн ( сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає 33 900, 00 тис. грн.

ID:

c6675487bbe643fc8c08633ae6235545

Дата:

8 груд. 2021 13:30

Номер завантаженого договору:

4

Дата підписання:

8 груд. 2021 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі

Примітка:

Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн ( сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0,00 тис. грн., на 2023 рік складає 33 900, 00 тис. грн. Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 18.2.Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2023 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами та провести заміну у пункті 18.3. Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2023р.

ID:

3f7f9ae82b194b5da8c424da23a2e88d

Дата:

29 груд. 2022 11:01

Номер завантаженого договору:

5

Дата підписання:

28 груд. 2022 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі

Примітка:

Сторони дійшли згоди внести зміни до реквізитів Замовника в частині банківських рахунків та викласти їх в новій редакції. Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн ( сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2023 рік складає – 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік складає 29 007, 00 тис. грн. Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 21.2 Додаток 2 - Графік фінансування робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік виконання робіт, який уточняються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня. Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 18.2.Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2024 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами, та у пункті 18.3. Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2024 р.

ID:

73341155584541f8956dcf487d3c686c

Дата:

30 серп. 2023 15:10

Номер завантаженого договору:

6

Дата підписання:

30 серп. 2023 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі

Примітка:

Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн ( сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0,00 тис. грн., на 2023 рік складає - 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік - 29 007, 00 тис. грн.Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 18.2.Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2024 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами та провести заміну у пункті 18.3. Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2024р.

ID:

e77d4b47fb5a45c8b2c70745dd6f72cd

Дата:

28 груд. 2023 09:59

Номер завантаженого договору:

7

Дата підписання:

28 груд. 2023 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі

Примітка:

На підставі ст. ст. 651, 652, 654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України, відповідно до п.4 ч. 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», керуючись розділом 17 Договору № 7 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 09.08.2021р. (далі по тексту - Договір) уклали цю Додаткову угоду про наступне: На підставі листа ПрАТ «СМУ №24» від 10.01.2024р. № 3/20, сторони вирішили внести зміни до договору №7 від 09 серпня 2021р., виклавши в новій редакції Преамбулу та на підставі листа ПрАТ «СМУ №24» від 09.05.2024р. № 30 виклавши в новій редакції розрахункові рахунки: Державне Підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів» ( ДП «Одеська ОДБВО») в особі в. о. директора Гальчук Лідії Кирилівни, що діє на підставі Статуту і називається в подальшому “Замовник”, з однієї сторони, Приватне акціонерне товариство «СМУ №24» (ПрАТ «СМУ №24»), в особі в.о. голови правління Недогона Андрія Георгійовича, що діє на підставі Статуту та листа ПрАТ «СМУ №24» від 10.01.2024р. № 3/20, і називається у подальшому “Генеральний підрядник“, з другої сторони, уклали цю додаткову угоду до договору на виконання робіт з будівництва по об’єкту: «Будівництво Болградського групового водопроводу сільгоспводопостачання в Одеській області . Магістральний водогін с. Червоний ЯР- с. Суворове» на підставі ст. ст. 651, 652, 654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України та розділ 22 Договору викласти в новій редакції. У зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, які спричинили продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт, а саме у зв’язку із затримкою фінансування витрат Замовника Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн (сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0,00 тис. грн., на 2023 рік складає - 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік - 4 893, 00 тис. грн., на 2025 рік - 24 114, 00 тис. грн. Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 18.2.Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2025 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами та провести заміну у пункті 18.3. Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2025р. Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.1 Додаток 1 – Договірна ціна, 21.2 Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3.Додаток 3 - Графік фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.

ID:

673ea0475921456faf3399791388558b

Дата:

9 лип. 2024 10:59

Номер завантаженого договору:

8

Дата підписання:

9 лип. 2024 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі

Примітка:

На підставі листа ПрАТ «СМУ №24» від 10.01.2024р. № 3/20, сторони вирішили внесті зміни до договору №7 від 09 серпня 2021р. , виклавши в новій редакції Преамбулу та на підставі листа ПрАТ «СМУ №24» від 09.05.2024р. № 30 виклавши в новій редакції розрахункові рахунки: Державне Підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів» ( ДП «Одеська ОДБВО») в особі в. о. директора Гальчук Лідії Кирилівни , що діє на підставі Статуту і називається в подальшому “Замовник”, з однієї сторони, Приватне акціонерне товариство «СМУ №24» (ПрАТ «СМУ №24») , в особі в.о. голови правління Недогона Андрія Георгійовича , що діє на підставі Статуту та листа ПрАТ «СМУ №24» від 10.01.2024р. № 3/20, і називається у подальшому “Генеральний підрядник“, з другої сторони, уклали цю додаткову угоду до договору на виконання робіт з будівництва по об’єкту: «Будівництво Болградського групового водопроводу сільгоспводопостачання в Одеській області . Магістральний водогін с. Червоний ЯР- с. Суворове» на підставі ст. ст. 651, 652, 654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України, відповідно до п.4 ч. 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», керуючись розділом 17 Договору.

ID:

11c8e65681124c67a06b98e941a270cc

Дата:

18 лип. 2024 08:49

Номер завантаженого договору:

9

Дата підписання:

18 лип. 2024 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі

Примітка:

У зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, які спричинили продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт, а саме у зв’язку із збільшенням фінансування витрат Замовника, Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн (сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0,00 тис. грн., на 2023 рік складає - 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік - 12 763, 567 61тис. грн., на 2025 рік - 16 243, 432 39 тис. грн.

ID:

29968560ee61409ca60cab624a335185

Дата:

17 груд. 2024 12:04

Номер завантаженого договору:

10

Дата підписання:

17 груд. 2024 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі
Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань по передачі товару, виконанню робіт, наданню послуг в разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі

Примітка:

У зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, які спричинили продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт, а саме у зв’язку із збільшенням фінансування витрат Замовника, Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн (сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0, 00 тис. грн., на 2023 рік складає - 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік - 12 763, 567 61тис. грн., на 2025 рік – 4 893, 00 , на 2026 рік – 7 660, 00 тис. грн. , на 2027 рік – 3 690, 432 39 тис. грн., Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.2 Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3.Додаток 3 - Графік фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.

ID:

e7075b4bf3b8445c8e4ca26066cd2d5d

Дата:

7 трав. 2025 09:59

Номер завантаженого договору:

11

Дата підписання:

7 трав. 2025 00:00

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витрат замовника

Примітка:

Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн (сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0, 00 тис. грн., на 2023 рік складає - 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік - 12 763, 567 61тис. грн., на 2025 рік – 4 893, 00 , на 2026 рік – 7 660, 00 тис. грн. , на 2027 рік – 3 690, 432 39 тис. грн.,На підставі Наказу Держводагентства та Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури від 09.09.2025р. № Н-428/124 Сторони домовилися договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 7 від 09 серпня 2021 р. розірвати. 3. З моменту набуття чинності даної додаткової Угоди Сторони не вважають себе пов’язаними будь – якими правами та обов’язками. Зобов’язання припинені даною додатковою угодою, виконання яких Сторонами вже почалося, виконані в наступному порядку: Генпідрядник виконав роботи на суму 95 656 567, 61 грн (дев’яносто п’ять мільйона шістсот п’ятдесят шість тисячі сімсот п’ятсот шістдесят сім грн. 61 коп.) з ПДВ. Замовник прийняв роботи та здійснив оплату в сумі 95 656 567, 61 грн (дев’яносто п’ять мільйона шістсот п’ятдесят шість тисячі сімсот п’ятсот шістдесят сім грн. 61 коп.) з ПДВ.

ID:

8173a63bcf974ce6ab1d9ff6fbd16cd6

Дата:

26 груд. 2025 09:25

Номер завантаженого договору:

12

Дата підписання:

26 груд. 2025 00:00

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
sign.p7s	Електронний підпис	26 груд. 2025 09:26
sign.p7s	Електронний підпис	7 трав. 2025 10:00
sign.p7s	Електронний підпис	17 груд. 2024 12:37
sign.p7s	Електронний підпис	18 лип. 2024 11:50
sign.p7s	Електронний підпис	9 лип. 2024 14:10
sign.p7s	Електронний підпис	28 груд. 2023 12:05
sign.p7s	Електронний підпис	30 серп. 2023 15:12
sign.p7s	Електронний підпис	29 груд. 2022 11:09
sign.p7s	Електронний підпис	8 груд. 2021 13:45
sign.p7s	Електронний підпис	5 жовт. 2021 15:56
sign.p7s	Електронний підпис	9 вер. 2021 10:42
sign.p7s	Електронний підпис	9 серп. 2021 10:56
sign.p7s	Електронний підпис	9 серп. 2021 10:26

Договір Завантажити	Не вказано	9 серп. 2021 10:23

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
Додаткова угода 1.pdf Завантажити	Не вказано	9 серп. 2021 10:55
Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю.pdf Завантажити	Не вказано	9 серп. 2021 10:55

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю 2.pdf Завантажити	Не вказано	9 вер. 2021 10:40
Додаткова угода 2.pdf Завантажити	Не вказано	9 вер. 2021 10:40

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю 3.pdf Завантажити	Не вказано	5 жовт. 2021 15:46
Додаткова угода 3.pdf Завантажити	Не вказано	5 жовт. 2021 15:45

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю 4.pdf Завантажити	Не вказано	8 груд. 2021 13:30
Додаткова угода 4.pdf Завантажити	Не вказано	8 груд. 2021 13:30

ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Будівництво Болградського групового водопроводу сільгоспводопостачання в Одеської області. Магістральний водогін с. Червоний Яр – с. Суворове»

Список позицій

Документи закупівлі

Зміна №1

Зміна №2

Зміна №3

Зміна №4

Зміна №5

Зміна №6

Зміна №7

Зміна №8

Зміна №9

Зміна №10

Зміна №11

Зміна №12