ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Будівництво Болградського групового водопроводу сільгоспводопостачання в Одеської області. Магістральний водогін с. Червоний Яр – с. Суворове»
Valid:
Aug 9, 2021 – Dec 31, 2027
Contract ID :
UA-2021-06-16-001577-c-c1
Number:
7
Date of signature:
Aug 9, 2021, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Будівництво Болградського групового водопроводу сільгоспводопостачання в Одеської області. Магістральний водогін с. Червоний Яр – с. Суворове»
Code DK 021:2015:
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
|
Quantity: 1 E51 |
Delivery period: Dec 31, 2027, 16:00 |
Place of delivery: Україна, 00000, Одеська область, Болградський р-н, с. Червоний Яр – с. Суворове |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 26, 2025, 09:26 | |
| Electronic signature | May 7, 2025, 10:00 | |
| Electronic signature | Dec 17, 2024, 12:37 | |
| Electronic signature | Jul 18, 2024, 11:50 | |
| Electronic signature | Jul 9, 2024, 14:10 | |
| Electronic signature | Dec 28, 2023, 12:05 | |
| Electronic signature | Aug 30, 2023, 15:12 | |
| Electronic signature | Dec 29, 2022, 11:09 | |
| Electronic signature | Dec 8, 2021, 13:45 | |
| Electronic signature | Oct 5, 2021, 15:56 | |
| Electronic signature | Sep 9, 2021, 10:42 | |
| Electronic signature | Aug 9, 2021, 10:56 | |
| Electronic signature | Aug 9, 2021, 10:26 | |
|
|
||
| Not indicated | Aug 9, 2021, 10:23 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони уклали цю Додаткову угоду про наступне: Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.2 Додаток 2 - Гграфік виконання робіт та у пункті 21.3.Додаток 3 - Графік фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.
ID:
724545c1ab964c30829872f283c04f45
Date:
Aug 9, 2021, 10:55
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Aug 9, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Aug 9, 2021, 10:55 | |
| Not indicated | Aug 9, 2021, 10:55 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
На підставі Мотивованої заяви ПрАТ «СМУ №24» від 10 серпня 2021 року № 198 та Пункту 19 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» № 1764 від 27 грудня 2001року встановлено, що Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Сторони дійшли згоді, відповідно до пункту 12.6 розділу 12 укладеного договору № 7 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «09» серпня 2021 року визначено, що за мотивованою заявою Генпідрядника (з точним формулюванням суми оплати (авансу) на придбання матеріалів, конструкцій, виробів) Замовник, керуючись нормами постанов Кабінету Міністрів України № 1070 від 04 грудня 2019 року, №1764 від 27 грудня 2001 року, № 641 від 22.07.2020 року, має право надати Генпідряднику та, у разі наявності звернення Генпідрядника, субпідряднику за рахунок бюджетних коштів попередню оплату (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, обладнання, конструкцій, виробів у розмірі не більше ніж 30% від вартості річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців (але в будь якому разі до кінця бюджетного року) та на підставі Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 30.03.2021р № 222 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти», надати попередню оплату (авансу) в сумі 21 900 000,00 грн з ПДВ (двадцять один мільйон дев’ятсот тисяч грн. 00 коп.
ID:
388d54f6842e46d09b09926d416a7e90
Date:
Sep 9, 2021, 10:40
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Sep 8, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Sep 9, 2021, 10:40 | |
| Not indicated | Sep 9, 2021, 10:40 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
З метою покращення якості предмета закупівлі з урахуванням того, що таке покращення не призвело до збільшення суми, визначеної в Договорі № 7 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «09» серпня 2021 року, з урахуванням норм та положень ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013, сторони дійшли згоди внести зміни до Додатку №1 «Договірна ціна» до Договору № 7 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «09» серпня 2021 року та викласти її у новій редакції, що додається до цієї угоди.
ID:
1e443cf5dd934a2aa660d93668bd3b00
Date:
Oct 5, 2021, 15:46
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Oct 5, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Oct 5, 2021, 15:46 | |
| Not indicated | Oct 5, 2021, 15:45 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн ( сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає 33 900, 00 тис. грн.
ID:
c6675487bbe643fc8c08633ae6235545
Date:
Dec 8, 2021, 13:30
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Dec 8, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 8, 2021, 13:30 | |
| Not indicated | Dec 8, 2021, 13:30 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн ( сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0,00 тис. грн., на 2023 рік складає 33 900, 00 тис. грн. Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 18.2.Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2023 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами та провести заміну у пункті 18.3. Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2023р.
ID:
3f7f9ae82b194b5da8c424da23a2e88d
Date:
Dec 29, 2022, 11:01
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Dec 28, 2022, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 29, 2022, 11:00 | |
| Not indicated | Dec 29, 2022, 11:00 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони дійшли згоди внести зміни до реквізитів Замовника в частині банківських рахунків та викласти їх в новій редакції. Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн ( сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2023 рік складає – 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік складає 29 007, 00 тис. грн. Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 21.2 Додаток 2 - Графік фінансування робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік виконання робіт, який уточняються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня. Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 18.2.Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2024 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами, та у пункті 18.3. Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2024 р.
ID:
73341155584541f8956dcf487d3c686c
Date:
Aug 30, 2023, 15:10
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Aug 30, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Aug 30, 2023, 15:10 | |
| Not indicated | Aug 30, 2023, 15:10 |
Change №7
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн ( сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0,00 тис. грн., на 2023 рік складає - 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік - 29 007, 00 тис. грн.Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 18.2.Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2024 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами та провести заміну у пункті 18.3. Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2024р.
ID:
e77d4b47fb5a45c8b2c70745dd6f72cd
Date:
Dec 28, 2023, 09:59
Number of loaded document:
7
Date of signature:
Dec 28, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 28, 2023, 11:59 |
Change №8
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
На підставі ст. ст. 651, 652, 654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України, відповідно до п.4 ч. 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», керуючись розділом 17 Договору № 7 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 09.08.2021р. (далі по тексту - Договір) уклали цю Додаткову угоду про наступне: На підставі листа ПрАТ «СМУ №24» від 10.01.2024р. № 3/20, сторони вирішили внести зміни до договору №7 від 09 серпня 2021р., виклавши в новій редакції Преамбулу та на підставі листа ПрАТ «СМУ №24» від 09.05.2024р. № 30 виклавши в новій редакції розрахункові рахунки: Державне Підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів» ( ДП «Одеська ОДБВО») в особі в. о. директора Гальчук Лідії Кирилівни, що діє на підставі Статуту і називається в подальшому “Замовник”, з однієї сторони, Приватне акціонерне товариство «СМУ №24» (ПрАТ «СМУ №24»), в особі в.о. голови правління Недогона Андрія Георгійовича, що діє на підставі Статуту та листа ПрАТ «СМУ №24» від 10.01.2024р. № 3/20, і називається у подальшому “Генеральний підрядник“, з другої сторони, уклали цю додаткову угоду до договору на виконання робіт з будівництва по об’єкту: «Будівництво Болградського групового водопроводу сільгоспводопостачання в Одеській області . Магістральний водогін с. Червоний ЯР- с. Суворове» на підставі ст. ст. 651, 652, 654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України та розділ 22 Договору викласти в новій редакції. У зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, які спричинили продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт, а саме у зв’язку із затримкою фінансування витрат Замовника Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн (сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0,00 тис. грн., на 2023 рік складає - 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік - 4 893, 00 тис. грн., на 2025 рік - 24 114, 00 тис. грн. Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 18.2.Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2025 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами та провести заміну у пункті 18.3. Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2025р. Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.1 Додаток 1 – Договірна ціна, 21.2 Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3.Додаток 3 - Графік фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.
ID:
673ea0475921456faf3399791388558b
Date:
Jul 9, 2024, 10:59
Number of loaded document:
8
Date of signature:
Jul 9, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jul 9, 2024, 13:59 |
Change №9
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
На підставі листа ПрАТ «СМУ №24» від 10.01.2024р. № 3/20, сторони вирішили внесті зміни до договору №7 від 09 серпня 2021р. , виклавши в новій редакції Преамбулу та на підставі листа ПрАТ «СМУ №24» від 09.05.2024р. № 30 виклавши в новій редакції розрахункові рахунки: Державне Підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів» ( ДП «Одеська ОДБВО») в особі в. о. директора Гальчук Лідії Кирилівни , що діє на підставі Статуту і називається в подальшому “Замовник”, з однієї сторони, Приватне акціонерне товариство «СМУ №24» (ПрАТ «СМУ №24») , в особі в.о. голови правління Недогона Андрія Георгійовича , що діє на підставі Статуту та листа ПрАТ «СМУ №24» від 10.01.2024р. № 3/20, і називається у подальшому “Генеральний підрядник“, з другої сторони, уклали цю додаткову угоду до договору на виконання робіт з будівництва по об’єкту: «Будівництво Болградського групового водопроводу сільгоспводопостачання в Одеській області . Магістральний водогін с. Червоний ЯР- с. Суворове» на підставі ст. ст. 651, 652, 654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України, відповідно до п.4 ч. 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», керуючись розділом 17 Договору.
ID:
11c8e65681124c67a06b98e941a270cc
Date:
Jul 18, 2024, 08:49
Number of loaded document:
9
Date of signature:
Jul 18, 2024, 00:00
Change №10
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, які спричинили продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт, а саме у зв’язку із збільшенням фінансування витрат Замовника, Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн (сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0,00 тис. грн., на 2023 рік складає - 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік - 12 763, 567 61тис. грн., на 2025 рік - 16 243, 432 39 тис. грн.
ID:
29968560ee61409ca60cab624a335185
Date:
Dec 17, 2024, 12:04
Number of loaded document:
10
Date of signature:
Dec 17, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 17, 2024, 12:04 |
Change №11
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, які спричинили продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт, а саме у зв’язку із збільшенням фінансування витрат Замовника, Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн (сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0, 00 тис. грн., на 2023 рік складає - 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік - 12 763, 567 61тис. грн., на 2025 рік – 4 893, 00 , на 2026 рік – 7 660, 00 тис. грн. , на 2027 рік – 3 690, 432 39 тис. грн., Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.2 Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3.Додаток 3 - Графік фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.
ID:
e7075b4bf3b8445c8e4ca26066cd2d5d
Date:
May 7, 2025, 09:59
Number of loaded document:
11
Date of signature:
May 7, 2025, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | May 7, 2025, 09:58 | |
| Not indicated | May 7, 2025, 09:58 | |
| Not indicated | May 7, 2025, 09:58 | |
| Not indicated | May 7, 2025, 09:58 |
Change №12
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн (сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0, 00 тис. грн., на 2023 рік складає - 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік - 12 763, 567 61тис. грн., на 2025 рік – 4 893, 00 , на 2026 рік – 7 660, 00 тис. грн. , на 2027 рік – 3 690, 432 39 тис. грн.,На підставі Наказу Держводагентства та Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури від 09.09.2025р. № Н-428/124 Сторони домовилися договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 7 від 09 серпня 2021 р. розірвати. 3. З моменту набуття чинності даної додаткової Угоди Сторони не вважають себе пов’язаними будь – якими правами та обов’язками. Зобов’язання припинені даною додатковою угодою, виконання яких Сторонами вже почалося, виконані в наступному порядку: Генпідрядник виконав роботи на суму 95 656 567, 61 грн (дев’яносто п’ять мільйона шістсот п’ятдесят шість тисячі сімсот п’ятсот шістдесят сім грн. 61 коп.) з ПДВ. Замовник прийняв роботи та здійснив оплату в сумі 95 656 567, 61 грн (дев’яносто п’ять мільйона шістсот п’ятдесят шість тисячі сімсот п’ятсот шістдесят сім грн. 61 коп.) з ПДВ.
ID:
8173a63bcf974ce6ab1d9ff6fbd16cd6
Date:
Dec 26, 2025, 09:25
Number of loaded document:
12
Date of signature:
Dec 26, 2025, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 26, 2025, 09:25 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ПрАТ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №24"
EDRPOU code:
04715664
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 03118, м. Київ, м.Київ, ПРОСПЕКТ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 96
Information about customer
Name:
Державне підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»
EDRPOU code:
36849291
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 65078, Одеська область, Одеса, Вул. Гайдара, 13