Капітальний ремонт мостового переходу з підходами на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О190208 Буринь - Гвинтове, км 0+887 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Valid:
Sep 24, 2021 – Apr 19
Contract ID :
UA-2021-07-23-003516-c-c1
Number:
2К-МД/3210
Date of signature:
Sep 24, 2021, 09:30
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Капітальний ремонт мостового переходу з підходами на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О190208 Буринь - Гвинтове, км 0+887 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Code DK 021:2015:
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Mar 31, 22:00 |
Place of delivery: Україна, Відповідно до документації |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Apr 22, 15:10 | |
| Not indicated | Sep 27, 2021, 09:41 | |
| Annexes to the contract | Apr 22, 15:07 | |
| Not indicated | Apr 22, 15:09 | |
| Signed contract | Sep 27, 2021, 09:36 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improving the quality of procurement subject, provided that such improvement will not increase contract budget
Note:
- Сторони уклали цю додаткову угоду про наступне.
1. Пункти 4.6. та 4.7. договору від 24.09.2021 № 2 К-МД/3210 (далі – Договір) викласти в наступній редакції:
«4.6. Фінансування робіт здійснюється відповідно до Плану фінансування, який погоджується Сторонами після затвердження Замовником плану використання бюджетних коштів на відповідний рік та є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток 3)
4.7. Замовник має право скорегувати План фінансування протягом поточного року у разі внесення відповідних змін головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування відповідних робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів відповідно до фінансування головним розпорядником коштів.
Одночасно із внесенням вищезазначених змін Сторони вносять зміни до цього Договору, що оформляється шляхом укладання додаткових угод.»
2. Пункт 12.3. Договору викласти в наступній редакції:
«12.3. План фінансування (Додаток 3)»
3. Додаток 3 до Договору викласти у редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
4. Інші умови Договору залишаються без змін.
5. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
ID:
197c4905b789444db822f6d02ea25ef9
Date:
Oct 5, 2021, 11:21
Number of loaded document:
ДУ № 2 від 04.10.2021
Date of signature:
Oct 4, 2021, 10:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Oct 5, 2021, 11:20 | |
| Not indicated | Oct 5, 2021, 11:21 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improving the quality of procurement subject, provided that such improvement will not increase contract budget
Note:
Керуючись нормами Господарського та Цивільного кодексів України, пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 5.1 договору від 24.09.2021 № 2 К-МД/3210 (далі – Договір), у зв’язку із затримкою отримання замовником дозволу на виконання будівельних робіт, Сторони дійшли згоди:
1. Пункт 3.1. договору від 24.09.2021 № 2 К-МД/3210 викласти в наступній редакції:
«3.1. Ціна цього Договору становить 11 211 905,00 грн (одинадцять мільйонів двісті одинадцять тисяч дев’ятсот п’ять гривень) з урахуванням ПДВ, що станом на дату укладення Договору дорівнює загальній вартості робіт.
Ціна Договору розподіляється по роках наступним чином:
2021 рік – 0,00 грн (нуль гривень);
2022 рік – 11 211 905,00 грн (одинадцять мільйонів двісті одинадцять тисяч дев’ятсот п’ять гривень), у тому числі ПДВ: 1 868 650,83 грн.
Суми взятих Замовником бюджетних зобов’язань за цим Договором можуть корегуватися в залежності від фактичного фінансування протягом терміну дії Договору та в межах ціни Договору, що буде визначатися додатковими угодами.
2. Календарний графік виконання робіт до Договору викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
3. План фінансування робіт до Договору викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
ID:
81b1ba0f2ada4ba58eedc2485d4f9f1c
Date:
Dec 28, 2021, 14:25
Number of loaded document:
Дод. угода №3 від 24.12.2021
Date of signature:
Dec 24, 2021, 11:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 28, 2021, 14:25 | |
| Annexes to the contract | Dec 28, 2021, 14:24 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract and the fulfillment of obligations under transfer of the goods, works performance, rendering of services in the case of a documented objective circumstances that led to such extension, including force majeure, delays in financing customer expenses, provided that such changes will not increase contract budget.
Note:
Сторони дійшли згоди продовжити дію договору до 31.12.2023 року.
ID:
1e847e6185c944d3a38e79c2ca0a2584
Date:
Nov 24, 2022, 17:05
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Nov 21, 2022, 09:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Nov 24, 2022, 17:04 | |
| Annexes to the contract | Nov 24, 2022, 17:04 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Improving the quality of procurement subject, provided that such improvement will not increase contract budget
Note:
Керуючись нормами Господарського та Цивільного кодексів України Сторони дійшли згоди календарний графік виконання робіт (додаток 2) та план фінансування (додаток 3) викласти у редакції, що додається до додатковї угоди.
ID:
f20e3274f2ee42998e373a4ce24f3d31
Date:
May 25, 2023, 14:49
Number of loaded document:
Дод. угода №5 від 23.05.2023
Date of signature:
May 23, 2023, 09:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | May 24, 2023, 12:23 | |
| Not indicated | May 25, 2023, 14:49 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Improving the quality of procurement subject, provided that such improvement will not increase contract budget
Extension of the contract and the fulfillment of obligations under transfer of the goods, works performance, rendering of services in the case of a documented objective circumstances that led to such extension, including force majeure, delays in financing customer expenses, provided that such changes will not increase contract budget.
Extension of the contract and the fulfillment of obligations under transfer of the goods, works performance, rendering of services in the case of a documented objective circumstances that led to such extension, including force majeure, delays in financing customer expenses, provided that such changes will not increase contract budget.
Note:
Сторони дійшли згоди:
1. Календарний графік виконання робіт (Додаток 2 до договору підряду від 24.09.2021 № 2К-МД/3210 (далі – Договір)) викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
2. План фінансування (Додаток 3 до Договору) викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
3. Внести зміни до розділу XIII «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» Договору, змінивши реквізити Підрядника: UA 938201720355319117000701760 ДКСУ м. Київ на UA838201720355989107000701760 ДКСУ м. Київ.
ID:
27b0ecd7154c4289ba4311e3bcfe245f
Date:
Jul 14, 2023, 14:35
Number of loaded document:
Дод. угода №6 від 13.07.2023
Date of signature:
Jul 13, 2023, 09:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jul 14, 2023, 14:35 | |
| Annexes to the contract | Jul 14, 2023, 14:34 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract and the fulfillment of obligations under transfer of the goods, works performance, rendering of services in the case of a documented objective circumstances that led to such extension, including force majeure, delays in financing customer expenses, provided that such changes will not increase contract budget.
Note:
Керуючись нормами Господарського та Цивільного кодексів України, у зв’язку з неможливістю виконання через несприятливі погодні умови частини запланованих на 2023 рік робіт з капітального ремонту мостового переходу з підходами на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О190208 Буринь - Гвинтове, км 0+887, Сторони дійшли згоди:
1. Продовжити дію договору підряду від 24.09.2021 № 2К-МД/3210 (далі – Договір) на 2024 рік.
2. Пункт 3.1. Договору викласти у наступній редакції:
«3.1. Ціна цього Договору становить 11 211 905,00 грн (одинадцять мільйонів двісті одинадцять тисяч дев’ятсот п’ять гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, що станом на дату укладення Договору дорівнює загальній вартості робіт.
Ціна Договору розподіляється по роках наступним чином:
2021 рік – 0,00 грн (нуль гривень, 00 коп.), у тому числі ПДВ: 0,00 грн.;
2022 рік – 0,00 грн (нуль гривень, 00 коп.), у тому числі ПДВ: 0,00 грн.;
2023 рік – 6 814 881,39 грн (шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч вісімсот вісімдесят одна гривня 39 коп.), у тому числі ПДВ 1 135 813,56 грн.;
2024 рік – 4 397 023,61 грн (чотири мільйони триста дев’яносто сім тисяч двадцять три гривні 61 коп.), у тому числі ПДВ 732 837,27 грн.
Суми взятих Замовником бюджетних зобов’язань за цим Договором можуть корегуватися в залежності від фактичного фінансування протягом терміну дії Договору та в межах ціни Договору, що буде визначатися додатковими угодами».
3. Пункт 5.1. Договору викласти у наступній редакції:
«5.1. Строк (термін) виконання робіт – згідно з календарним графіком виконання робіт (Додаток 2), який є невід’ємною частиною Договору, але в межах часу з дати укладання договору до 31 березня 2024 року».
4. Пункт 10.1. Договору викласти у наступній редакції:
«10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, а в частині виконання робіт – з моменту затвердження бюджетного фінансування на об’єкт, що є предметом закупівлі, та діє до 31.12.2024 року, а в частині розрахунків - до повного виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором».
5. В Договірній ціні (Додаток 1 до Договору) слова «що здійснюється в 2021-2023 році» замінити словами «що здійснюється в 2021-2024 році».
6. Календарний графік виконання робіт (Додаток 2 до Договору) викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
7. План фінансування (Додаток 3 до Договору) викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
8. Інші умови Договору залишаються без змін.
9. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
ID:
ad46d6e9f17c40f5a02ecf5bc781dc53
Date:
Dec 28, 2023, 10:37
Number of loaded document:
7
Date of signature:
Dec 27, 2023, 10:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 28, 2023, 12:36 | |
| Not indicated | Dec 28, 2023, 12:37 |
Main contact
Name:
Нищета Павло Сергійович
Phone:
380508516198
E-mail:
pnischeta@gmail.com
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВ "КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ"
EDRPOU code:
41006023
Web site:
Address:
Україна, 61035, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 29
Information about customer
Name:
Державне підприємство "Дороги Сумщини"
EDRPOU code:
42524164
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 40022, Сумська область, Суми, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, БУДИНОК 9