Изменения к контракту
Изменение №1
Статус:
Причина изменений:
Улучшение качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
- Сторони уклали цю додаткову угоду про наступне.
1. Пункти 4.6. та 4.7. договору від 24.09.2021 № 2 К-МД/3210 (далі – Договір) викласти в наступній редакції:
«4.6. Фінансування робіт здійснюється відповідно до Плану фінансування, який погоджується Сторонами після затвердження Замовником плану використання бюджетних коштів на відповідний рік та є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток 3)
4.7. Замовник має право скорегувати План фінансування протягом поточного року у разі внесення відповідних змін головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування відповідних робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів відповідно до фінансування головним розпорядником коштів.
Одночасно із внесенням вищезазначених змін Сторони вносять зміни до цього Договору, що оформляється шляхом укладання додаткових угод.»
2. Пункт 12.3. Договору викласти в наступній редакції:
«12.3. План фінансування (Додаток 3)»
3. Додаток 3 до Договору викласти у редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
4. Інші умови Договору залишаються без змін.
5. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
ID:
197c4905b789444db822f6d02ea25ef9
Дата:
5 окт. 2021 11:21
Номер загруженного документа:
ДУ № 2 від 04.10.2021
Дата подписания:
4 окт. 2021 10:00
|
Приложения к договору
|
5 окт. 2021 11:20
|
|
Не указано
|
5 окт. 2021 11:21
|
Изменение №2
Статус:
Причина изменений:
Улучшение качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
Керуючись нормами Господарського та Цивільного кодексів України, пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 5.1 договору від 24.09.2021 № 2 К-МД/3210 (далі – Договір), у зв’язку із затримкою отримання замовником дозволу на виконання будівельних робіт, Сторони дійшли згоди:
1. Пункт 3.1. договору від 24.09.2021 № 2 К-МД/3210 викласти в наступній редакції:
«3.1. Ціна цього Договору становить 11 211 905,00 грн (одинадцять мільйонів двісті одинадцять тисяч дев’ятсот п’ять гривень) з урахуванням ПДВ, що станом на дату укладення Договору дорівнює загальній вартості робіт.
Ціна Договору розподіляється по роках наступним чином:
2021 рік – 0,00 грн (нуль гривень);
2022 рік – 11 211 905,00 грн (одинадцять мільйонів двісті одинадцять тисяч дев’ятсот п’ять гривень), у тому числі ПДВ: 1 868 650,83 грн.
Суми взятих Замовником бюджетних зобов’язань за цим Договором можуть корегуватися в залежності від фактичного фінансування протягом терміну дії Договору та в межах ціни Договору, що буде визначатися додатковими угодами.
2. Календарний графік виконання робіт до Договору викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
3. План фінансування робіт до Договору викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
ID:
81b1ba0f2ada4ba58eedc2485d4f9f1c
Дата:
28 дек. 2021 14:25
Номер загруженного документа:
Дод. угода №3 від 24.12.2021
Дата подписания:
24 дек. 2021 11:00
|
Не указано
|
28 дек. 2021 14:25
|
|
Приложения к договору
|
28 дек. 2021 14:24
|
Изменение №3
Статус:
Причина изменений:
Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
Сторони дійшли згоди продовжити дію договору до 31.12.2023 року.
ID:
1e847e6185c944d3a38e79c2ca0a2584
Дата:
24 нояб. 2022 17:05
Номер загруженного документа:
4
Дата подписания:
21 нояб. 2022 09:00
|
Не указано
|
24 нояб. 2022 17:04
|
|
Приложения к договору
|
24 нояб. 2022 17:04
|
Изменение №4
Статус:
Причина изменений:
Улучшение качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
Керуючись нормами Господарського та Цивільного кодексів України Сторони дійшли згоди календарний графік виконання робіт (додаток 2) та план фінансування (додаток 3) викласти у редакції, що додається до додатковї угоди.
ID:
f20e3274f2ee42998e373a4ce24f3d31
Дата:
25 мая 2023 14:49
Номер загруженного документа:
Дод. угода №5 від 23.05.2023
Дата подписания:
23 мая 2023 09:00
|
Приложения к договору
|
24 мая 2023 12:23
|
|
Не указано
|
25 мая 2023 14:49
|
Изменение №5
Статус:
Причина изменений:
Улучшение качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, указанной в договоре
Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
Сторони дійшли згоди:
1. Календарний графік виконання робіт (Додаток 2 до договору підряду від 24.09.2021 № 2К-МД/3210 (далі – Договір)) викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
2. План фінансування (Додаток 3 до Договору) викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
3. Внести зміни до розділу XIII «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» Договору, змінивши реквізити Підрядника: UA 938201720355319117000701760 ДКСУ м. Київ на UA838201720355989107000701760 ДКСУ м. Київ.
ID:
27b0ecd7154c4289ba4311e3bcfe245f
Дата:
14 июл. 2023 14:35
Номер загруженного документа:
Дод. угода №6 від 13.07.2023
Дата подписания:
13 июл. 2023 09:00
|
Не указано
|
14 июл. 2023 14:35
|
|
Приложения к договору
|
14 июл. 2023 14:34
|
Изменение №6
Статус:
Причина изменений:
Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
Керуючись нормами Господарського та Цивільного кодексів України, у зв’язку з неможливістю виконання через несприятливі погодні умови частини запланованих на 2023 рік робіт з капітального ремонту мостового переходу з підходами на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О190208 Буринь - Гвинтове, км 0+887, Сторони дійшли згоди:
1. Продовжити дію договору підряду від 24.09.2021 № 2К-МД/3210 (далі – Договір) на 2024 рік.
2. Пункт 3.1. Договору викласти у наступній редакції:
«3.1. Ціна цього Договору становить 11 211 905,00 грн (одинадцять мільйонів двісті одинадцять тисяч дев’ятсот п’ять гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, що станом на дату укладення Договору дорівнює загальній вартості робіт.
Ціна Договору розподіляється по роках наступним чином:
2021 рік – 0,00 грн (нуль гривень, 00 коп.), у тому числі ПДВ: 0,00 грн.;
2022 рік – 0,00 грн (нуль гривень, 00 коп.), у тому числі ПДВ: 0,00 грн.;
2023 рік – 6 814 881,39 грн (шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч вісімсот вісімдесят одна гривня 39 коп.), у тому числі ПДВ 1 135 813,56 грн.;
2024 рік – 4 397 023,61 грн (чотири мільйони триста дев’яносто сім тисяч двадцять три гривні 61 коп.), у тому числі ПДВ 732 837,27 грн.
Суми взятих Замовником бюджетних зобов’язань за цим Договором можуть корегуватися в залежності від фактичного фінансування протягом терміну дії Договору та в межах ціни Договору, що буде визначатися додатковими угодами».
3. Пункт 5.1. Договору викласти у наступній редакції:
«5.1. Строк (термін) виконання робіт – згідно з календарним графіком виконання робіт (Додаток 2), який є невід’ємною частиною Договору, але в межах часу з дати укладання договору до 31 березня 2024 року».
4. Пункт 10.1. Договору викласти у наступній редакції:
«10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, а в частині виконання робіт – з моменту затвердження бюджетного фінансування на об’єкт, що є предметом закупівлі, та діє до 31.12.2024 року, а в частині розрахунків - до повного виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором».
5. В Договірній ціні (Додаток 1 до Договору) слова «що здійснюється в 2021-2023 році» замінити словами «що здійснюється в 2021-2024 році».
6. Календарний графік виконання робіт (Додаток 2 до Договору) викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
7. План фінансування (Додаток 3 до Договору) викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
8. Інші умови Договору залишаються без змін.
9. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
ID:
ad46d6e9f17c40f5a02ecf5bc781dc53
Дата:
28 дек. 2023 10:37
Номер загруженного документа:
7
Дата подписания:
27 дек. 2023 10:00
|
Приложения к договору
|
28 дек. 2023 12:36
|
|
Не указано
|
28 дек. 2023 12:37
|