Договор о сотрудничестве - UA-2022-12-16-014782-a-b1 на Zakupivli.pro

Название	Количество	Период доставки	Место доставки
Название: Реконструкція виробничої будівлі АПК літ. «А» під Галузевий державний архів МВС України за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи	Количество: 1 роботи	Период доставки: 8 дек. 2022 00:00 – 31 дек. 2023 00:00	Место доставки: Україна, 03151, Київська область, Київ, вулиця Молодогвардійська, буд. 28

Статус:

Подтверждено

Причина изменений:

Изменение условий в связи с продлением срока действия договора, достаточного для проведения процедуры закупки на начало следующего года, в объеме, что не привышает 20% суммы, указанной в договоре, составленном в предыдущем году, если расходы на эти цели утверждены в установленном порядке

Примечание:

дія договору продовжена у зв'язку з наданням послуг до повного виконання

ID:

c40d21fa47754fea813ef6786cba4620

Дата:

3 янв. 2023 14:39

Номер загруженного документа:

1

Дата подписания:

30 дек. 2022 00:00

Статус:

Подтверждено

Причина изменений:

Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре

Примечание:

Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України, положеннями Бюджетного кодексу України та пунктом 16.6 Договору, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до 30 червня 2023 року.

ID:

43f317326e264544b8b78c8fdde5d254

Дата:

29 мар. 2023 09:33

Номер загруженного документа:

2

Дата подписания:

28 мар. 2023 00:00

Статус:

Подтверждено

Причина изменений:

Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре

Примечание:

Керуючись статтями 651,65З,654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України та пунктом 4.2., 16.6. Договору, у зв'язку з виконанням пусконалагоджувальних робіт для передачі об'єкта: "Реконструкцiя виробничої будiвлi АПК літ. під Галузевий дердавний архів МВС України за адресою: м, Київ, вул. Волинська, 26 за кодом СРV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 Інші будівельні роботи", Сторони дiйшли спiльної згоди продовжити строк дii Договору до "31" липня 202З року та домовились про наступне: 1.1. Внести змiни до пунктУ 4.1. Договору, виклавши його у такiй редакцii: "4.1. Пiдрядник зобов'язується виконати роботи за Договором у строк до 31 липня 2О2З року. Строки виконання робiт можуть бути змiненi за взаємним узгодженням стopін шляхом укладання додатковоi угоди до Договору в порядку, передбаченому цим Договором.". l .2. Внести змiни до пункту 15. 1 . Договору, виклавши його у такiй редакцiї: "Цей Договiр набирає чинностi з дати його пiдписання Сторонами і діє до "31" липня 202З року, а в частині виконання Робіт та розрахунків - до їх повного виконання

ID:

60a19f19f49746f49ede5025d5382eed

Дата:

5 июл. 2023 14:10

Номер загруженного документа:

3

Дата подписания:

30 июн. 2023 00:00

Статус:

Подтверждено

Причина изменений:

Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре

Примечание:

1. Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України та пунктом 4.2., 16.6. Договору, у зв’язку з виконанням пусконалагоджувальних робіт для передачі об’єкта: «Реконструкція виробничої будівлі АПК літ. «А» під Галузевий державний архів МВС України за адресою: м.Київ, вул. Волинська, 26 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи», Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до 23 жовтня 2023 року та домовились про наступне: 1.1. Внести зміни до пункту 4.2. Договору, виклавши його у такій редакції: «4.2. Підрядник зобов'язується виконати роботи за Договором у строк до 23 жовтня 2023 року. Строки виконання робіт можуть бути змінені за взаємним узгодженням Сторін шляхом укладання додаткової угоди до Договору в порядку, передбаченому цим Договором.».

ID:

d35b5f4187474c0caf8489152edcf985

Дата:

3 авг. 2023 18:16

Номер загруженного документа:

4

Дата подписания:

31 июл. 2023 00:00

Статус:

Подтверждено

Причина изменений:

Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре

Примечание:

З метою проведення остаточних розрахунків з Підрядником та введення об’єкта будівництва в експлуатацію, керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України, абзацом четвертим пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) та пунктом 16.6 Договору, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до 31.12.2023 та викласти пункт 15.1 у наступній редакції: «15.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до «31» грудня 2023 року, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.».

ID:

dd94f3fd97114c099600a5c8547f1d24

Дата:

26 окт. 2023 15:03

Номер загруженного документа:

5

Дата подписания:

23 окт. 2023 00:00

Статус:

Подтверждено

Причина изменений:

Согласованное изменение цены в сторону уменьшения (без изменения количества (объема) и качетва товаров, работ и услуг)

Примечание:

Узгоджене зменшення ціни

ID:

6e11d3041c1c4f8c9895719b939ec103

Дата:

22 дек. 2023 07:57

Номер загруженного документа:

6

Дата подписания:

21 дек. 2023 00:00

Статус:

Подтверждено

Причина изменений:

Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре

Примечание:

1. Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України та пунктом 16.6. Договору, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до «01» травня 2024 року та домовились про наступне: 1.1. Внести зміни до пункту 15.1. Договору, виклавши його у такій редакції: «15.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до «01» травня 2024 року, а в частині виконання Робіт та розрахунків – до їх повного виконання у 2024 році. 2. Усі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними для кожної зі Сторін. 3. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін, набирає чинності з моменту її підписання та діє протягом терміну дії Договору.

ID:

11c17dc8a3594046a351b42a6c7f299e

Дата:

29 дек. 2023 17:16

Номер загруженного документа:

7

Дата подписания:

29 дек. 2023 00:00

Статус:

Подтверждено

Причина изменений:

Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре

Примечание:

1. Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України та пунктом 16.6. Договору, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до «01» травня 2024 року та домовились про наступне: 1.1. Внести зміни до пункту 15.1. Договору, виклавши його у такій редакції: «15.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до «01» травня 2024 року, а в частині виконання Робіт та розрахунків – до їх повного виконання у 2024 році. 2. Усі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними для кожної зі Сторін. 3. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін, набирає чинності з моменту її підписання та діє протягом терміну дії Договору.

ID:

9147f3aed2934aaf9b38b9cca1bb444c

Дата:

29 дек. 2023 17:17

Номер загруженного документа:

Додаткова угода №7

Дата подписания:

29 дек. 2023 00:00

Название документа	Тип документа	Дата размещения
sign.p7s	Не указано	22 дек. 2023 09:12
договір 183_2022 від 08.12.2022.pdf Скачать	Подписанный договор	16 дек. 2022 16:37

Название документа	Тип документа	Дата размещения
ДУ №1 від 30.12.2022 до №183 2022.pdf Скачать	Подписанный договор	3 янв. 2023 14:36
sign.p7s	Не указано	3 янв. 2023 14:37

Название документа	Тип документа	Дата размещения
sign.p7s	Не указано	29 мар. 2023 09:33
ДУ №2 від 28.03.2023.pdf Скачать	Подписанный договор	29 мар. 2023 09:33

Название документа	Тип документа	Дата размещения
sign.p7s	Не указано	5 июл. 2023 14:10
ДУ № 3 від 30.06.2023 до договору № 183 2023 від 08.12.2023.pdf Скачать	Подписанный договор	5 июл. 2023 14:10

Название документа	Тип документа	Дата размещения
ДУ № 4 від 31.07.2023 до Договору № 183 2022 від 08.12.2022.pdf Скачать	Подписанный договор	3 авг. 2023 18:16
sign.p7s	Не указано	3 авг. 2023 18:16

Список позиций

Документы закупки

Изменение №1

Изменение №2

Изменение №3

Изменение №4

Изменение №5

Изменение №6

Изменение №7

Изменение №8