Назад до закупівлі

Державна закупівля Мультилотова відкриті торги з особливостями

Лот

Капітальний ремонт покрівлі із застосуванням енергозберігаючих заходів комунального закладу позашкільної мистецької освіти "Чернігівська міська школа мистецтва ім. Любомира Боднарука" за адресою: м.Чернігів,вул.Захисників України, 7-В

Очікувана вартість

1 761 388,80 грн

з ПДВ

Прийом пропозицій

з 29 трав. 14:04

до 13 черв. 00:00

Аукціон

з 15 черв. 11:39

Кваліфікація

очікується

Пропозиції розглянуто

очікується

Подання пропозицій:

29 трав. 14:04 – 13 черв. 00:00

Початок аукціону:

15 черв. 11:39

Період уточнень:

29 трав. 14:04 – 10 черв. 00:00

Відповіді на звернення до:

13 черв. 00:00

Оскарження умов тендера:

29 трав. 14:04 – 10 черв. 00:00

Дата останніх змін умов тендера:

29 трав. 14:04

Показати всі важливі дати

Приховати дати

Інформація про замовника

Назва:

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Код ЄДРПОУ:

05517729

Веб сайт:

Не вказано

Адреса:

Україна, 14017, Чернігівська область, Чернігів, вул. Івана Мазепи, будинок 19

Рейтинг:

Щоб залишити відгук про компанію і подивитися її рейтинг, необхідно зареєструватись або увійти в кабінет

Основний контакт

Ім'я:

Павленко Марія Миколаївна

Володіння мовою:

—

Телефон:

380462774840

E-mail:

[email protected]

Факс:

—

Показати контакти замовника

Приховати контакти замовника

Інформація про закупівлю

Очікувана вартість:

1 761 388,80 грн з ПДВ

Розмір мінімального кроку зниження ціни:

8 806,94 грн

Ідентифікатор закупівлі:

UA-2026-05-29-005789-a

Список позицій

№	Назва	Кількість	Доставка	Місце доставки
1	Капітальний ремонт покрівлі із застосуванням енергозберігаючих заходів комунального закладу позашкільної мистецької освіти "Чернігівська міська школа мистецтва ім. Любомира Боднарука" за адресою: м.Чернігів,вул.Захисників України, 7-В Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація	Кількість: 1 робота	Період доставки: до 15 жовт.	Місце доставки: Україна, 14017, Чернігівська область, Чернігів, вул. Івана Мазепи, будинок 19

Документи закупівлі

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
АБ Школа мистецтв.pdf Завантажити	Не вказано	29 трав. 13:53
Підсумкова відомість ресурсів.rtf	Не вказано	29 трав. 13:53
Додаток 3 Проєкт договору.docx Завантажити	Проєкт договору	29 трав. 13:53
sign.p7s	Електронний підпис	29 трав. 14:04
ЛК1_02-01-01.rtf	Не вказано	29 трав. 13:53
Тендерна документація.docx Завантажити	Документи закупівлі	29 трав. 13:53
Додаток 1 Перелік документів для учасників торгів.docx Завантажити	Не вказано	29 трав. 13:53
Відомість обсягів робіт.rtf	Не вказано	29 трав. 13:53
Додаток 4 Перелік документів, які необхідно надати переможцю торгів.docx Завантажити	Не вказано	29 трав. 13:53

Умови оплати лоту

Оплата після події:

виконання робіт

Тип оплати:

післяплата

Розмір оплати:

90%

Період (днів):

100 ( календарні )

Опис:

Взаєморозрахунки за виконані роботи проводяться на підставі фактично виконаних обсягів робіт та їх вартості, та актів вартості устаткування, що придбаваються Підрядником, визначеної в договірній ціні. Акти приймання-передачі виконаних робіт готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника. Уповноважений представник Замовника у продовж п’яти робочих днів перевіряє реальність акту і підписує його в частині фактично виконаних обсягів робіт. Замовник проводить розрахунки за виконані роботи після підписання уповноваженими представниками Сторін форм КБ-2в і КБ-3 протягом 100 календарних днів, але не пізніше 25 грудня відповідного календарного року, при наявності коштів на рахунках.

Оплата після події:

виконання робіт

Тип оплати:

післяплата

Розмір оплати:

10%

Період (днів):

100 ( календарні )

Опис:

Кінцеві розрахунки з Підрядником за виконані роботи у розмірі 10% від Договірної ціни здійснюється після підписання актів ф. № КБ-2в і КБ-3, надання Підрядником виконавчої документації, гарантійного паспорту-сертифікату та тристороннього акту готовності об’єкта до експлуатації, протягом 100 календарних днів, але не пізніше 25 грудня відповідного календарного року, при наявності коштів на рахунках.

Умови постачання лоту

Поставка після події:

укладення договору

Тип поставки:

одноразова поставка

Розмір поставки:

100%

Період (днів):

190 ( календарні )

Опис:

Строки виконання робіт по Договору: до 15 жовтня 2026 року відповідно до Календарного графіку виконання робіт, що є Додатком до Договору

Головна
Список закупівель
Капітальний ремонт покрівлі із застосуванням …
Капітальний ремонт покрівлі із застосуванням …