Послуги з поточного ремонту приміщення Інклюзивно-ресурсного центру №1 Голосіївського району м. Києва за адресою: 03127, м. Київ, пр-т Голосіївський, 114-а (код згідно ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Сума існуючої заборгованості

Характер існуючої заборгованості

Причина виникнення існуючої заборгованості

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Мова тендерної пропозиції українська

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Опис вимоги

Підрядник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, на свій ризик виконати роботи за завданням Замовника з використанням своїх засобів та матеріалів, за належну якість яких він несе відповідальність, а Замовник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, прийняти й оплатити наступні роботи: Поточний ремонт приміщення Інклюзивно-ресурсного центру № 1 Голосіївського району м. Києва за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 114-а (код згідно ДК 021:2015-45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи) 1.2. Обсяг, характер і вартість робіт, що будуть виконуватися Підрядником, визначаються згідно проектно-кошторисної документації (Додаток № 1, що є невід’ємною частиною цього Договору), складеної відповідно до Державних будівельних норм. Проектно-кошторисна документація набирає чинності та стає додатком до цього Договору з моменту затвердження Замовником. 1.3. Строк виконання робіт: з моменту підписання договору по 30 вересня 2021 року 2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 2.1. Загальна ціна Договору, згідно з проектно-кошторисною документацією, становить ____________ (_______________________) грн. ____ коп., у т.ч. ПДВ _______ (_____________________) грн. _____ коп. Якщо виникне необхідність проведення додаткових робіт, і у зв’язку з цим, перевищення кошторису, Підрядник зобов’язаний своєчасно попередити про це Замовника, а Замовник, у випадку не погодження на перевищення кошторису, має право відмовитися від запропонованих Підрядником додаткових робіт. 2.2. Ціни на роботи встановлюються в національній валюті. 2.3. Оплата робіт здійснюється Замовником в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Підрядника на підставі Акту приймання-здачі виконаних робіт. 2.4. Оплата проводиться по факту виконання робіт протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Сторонами Акту приймання-здачі виконаних робіт. 2.5. Якщо для виконання зобов'язань за цим Договором Замовник отримає кошти з Державного бюджету України в обсягах менших, ніж вони були визначені, то протягом терміну дії Договору здійснюється коригування загальної ціни Договору відповідно до фактичних надходжень з бюджету. 2.6. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються на протязі 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування робіт. 2.7. Замовник вправі затримати кінцевий розрахунок за роботи, які виконані з недоробками та дефектами, що виявлені при прийманні робіт, до моменту їх усунення. 2.8. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 2.9. Замовник, керуючись постановою КМУ від 04.12.2019 р. № 1070, має право перерахувати на розрахунковий рахунок Підрядника передоплату у розмірі 30 % від ціни Договору на підставі виставленого останнім рахунку-фактури. 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 3.1. Підрядник за даним Договором зобов’язується: 3.1.1. В обумовлений строк почати виконання робіт за цим Договором. 3.1.2. Своєчасно й якісно, керуючись Державними будівельними нормами й правилами виконувати роботи, визначені у проектно-кошторисній документації. 3.1.3. Суворо виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання робіт. 3.1.4. Після повного закінчення виконання робіт письмово повідомити Замовника про готовність до здачі виконаних робіт та надати останньому Акт приймання-здачі фактично виконаних та технологічно завершених робіт по формі КБ – 2в (КБ – 3). 3.1.5. Забезпечувати на місці виконання робіт, визначених у п.1.1. цього Договору, вжиття необхідних заходів по техніці безпеки, пожежної безпеки і охороні такого місця. 3.1.6. За свій рахунок усувати неякісно та з відхиленням від проектно-кошторисної документації виконані роботи. 3.1.7. Надати Замовнику гарантії на виконані підрядні роботи протягом гарантійного строку, обумовленого Договором. 3.1.8. В 10-дений строк після підписання Акту приймання-здачі виконаних робіт, вивезти з місця виконання робіт майно, що йому належить та звільнити побутові приміщення, надані Замовником в тимчасове користування. 3.1.9. Своєчасно повідомляти Замовника про готові для прийому обсяги окремих виконаних робіт. 3.1.10. Виконати роботи своїми силами і засобами або з залученням субпідрядників чи інших осіб за згодою Замовника. 3.1.11. Підрядник відповідає за збереження та охорону устаткування, обладнання та матеріалів, виконання екологічних, протипожежних і санітарних вимог, складування будівельних матеріалів, розміщення техніки, дотримання норм та правил. 3.1.12. Замовлення, поставка, приймання, розвантажування, складування, будівельних матеріалів, конструкцій виконується силами Підрядника. Підрядник контролює і гарантує якість робіт, наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість та відповідність будівельним нормам. 3.2. Підрядник за даним Договором має право: 3.2.1. Одержати оплату за виконані роботи в розмірах і в строки, передбачені цим Договором. 3.2.2. Підрядник має право за неможливості виконання певних видів робіт власними силами залучати до їх виконання інших осіб на умовах субпідряду, тільки після обов'язкового отримання письмового дозволу на це Замовника. У таких випадках Підрядник (Генпідрядник) повинен надати Замовнику відомості про субпідрядника, при цьому Підрядник несе відповідальність перед Замовником за якість виконаних робіт субпідрядником. 3.2.3. У випадку, якщо Підрядник виконує роботи, не дотримуючись проекту або кошторису та не маючи на це дозволу Замовника, складається акт і ці роботи він повинен переробити за свій рахунок у встановлений термін. При цьому, Замовник може доручити усунення порушень за рахунок Підрядника іншим виконавцям. Рахунок за ці роботи передається Підряднику протягом 3-х днів після їх виконання і сплачується протягом 5-ти днів. Несвоєчасно сплачені суми стягуються Замовником за рахунок поточних платежів Підряднику. 3.3. Замовник за даним Договором зобов’язується: 3.3.1.Визначити і надати Підряднику місце виконання робіт за цим Договором. У разі необхідності, погодити виконання окремих робіт з міськими експлуатаційними службами та іншими державними контрольними органами. 3.3.2. Після надання Підрядником Акту приймання-здачі виконаних робіт, протягом 5 робочих днів прийняти виконані роботи й підписати Акт або в той же термін надати Підряднику письмову обґрунтовану відмову від прийняття. 3.3.3. Сплатити вартість виконаних Підрядником робіт в порядку, розмірах, що обумовлені Договором. 3.4. Замовник за даним Договором має право: 3.4.1. У будь-який час здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю робіт, що виконуються Підрядником, дотриманням строків їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, що надаються Підрядником, а також за рахунок останнього усувати виявлені відхилення від проектно-кошторисної документації та переробляти неякісно виконані роботи. 3.4.2. Відмовитися від виконання цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим Договором, стає неможливим. 3.4.3. За своїм вибором вимагати безоплатного виправлення недоліків у виконаних роботах або відшкодування понесених ним необхідних витрат з виправлення своїм коштом недоліків робіт, або відповідного зменшення винагороди за роботи, якщо Підрядник допустив відхилення від умов цього Договору, які погіршили результат робіт, або допустив інші недоліки при виконанні робіт. 3.4.4. У будь-який час до закінчення роботи в односторонньому порядку відмовитися від Договору, оплативши Підряднику фактично виконані роботи. 3.4.5. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою. 3.4.6. Відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків та дефектів. 3.4.7. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 5 (п’яти) робочих днів. 3.4.8. Зменшувати кінцевий обсяг закупівлі зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору. Вимога Замовника щодо зменшення обсягу закупівлі є обов'язковою для Підрядника. 4. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ДІЯ ДОГОВОРУ 4.1. Підрядник виконує роботи, визначені у п. 1.1. цього Договору, в термін: - початок: „___” ____________ 2021 р. - закінчення: „30” вересня 2021 р. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. 4.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення його печатками Сторін та діє до „31” грудня 2021 р. 4.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони: - від виконання зобов’язань за ним; - від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 5. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ 5.1. Гарантійний термін належної якості виконання робіт за цим Договором становить 60 (шістдесят) календарних місяців з моменту підписання Сторонами Акту приймання-здачі виконаних робіт. 5.2. Якщо протягом строку гарантії належної якості виконаних робіт будуть виявлені недоліки, які не дозволять продовжити нормальну експлуатацію (використання) результатів виконаних робіт до усунення таких недоліків, названий строк продовжується на період усунення недоліків. 5.3. Усунення недоліків здійснюється Підрядником за свій рахунок. Наявність недоліків і строки їх усунення фіксуються двостороннім (дефектним) актом, укладеним Сторонами. У акті фіксується дата виявлення недоліків і строки їх усунення. 5.4. У разі усунення недоліків (дефектів) у виконаних Підрядником роботах в період гарантійного терміну, які зупиняють роботу Замовника на період їх усунення, гарантійний термін обчислюється заново з дня усунення недоліків. 5.5. Якщо Підрядник протягом строку, вказаного в акті виявлених недоліків, не усуне недоліки в виконаних роботах, Замовник має право усунути недоліки силами іншого виконавця з оплатою витрат Підрядником. При відмові Підрядника від складання або підписання акта виявлених недоліків, для їх підтвердження Замовник призначає кваліфіковану експертизу, яка складає відповідний акт по фіксуванню недоліків і їх характеру, що не виключає право Сторін звертатись до суду з цього питання. 5.6. Протягом гарантійного терміну Підрядник усуває без додаткової оплати в узгоджений Сторонами строк всі виявлені недоліки чи дефекти, які виникли з його вини або внаслідок порушення ним стандартів, норм чи правил. 5.7. Ризик випадкової втрати або псування матеріалів, які використовуються при підрядних роботах, несе Підрядник. 5.8. На Підряднику лежить ризик випадкової втрати та пошкодження об'єкту, на якому проводяться ремонтні роботи. 5.9. Підрядник повинен мати всі необхідні дозвільні документи, що передбачені чинним законодавством України для виконання даного виду Робіт. 5.10. Якість виконання Робіт за цим Договором, повинна відповідати вимогам стандартів, що існують для даного виду Робіт. 5.11. Виконання Робіт за цим договором повинне відповідати проектно-кошторисній документації, яка пройшла державну експертизу. 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 6.1. У випадку порушення (невиконання або неналежного виконання) своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором і чинним законодавством. 6.2. Підрядник несе відповідальність за неякісне виконання робіт. Підрядник зобов'язаний виправити їх за свій рахунок або відшкодувати Замовнику вартість виправлення неякісно виконаних робіт у повному обсязі. 6.3. Підрядник зобов’язаний відшкодувати Замовнику всі збитки, завдані внаслідок неналежного виконання робіт, що призвело до погіршення об'єкту, на якому проводився ремонт. 6.4. У разі порушення Підрядником зобов'язань за цим Договором, Замовник, який фінансується з Державного бюджету України, має право застосувати до нього наступні штрафні санкції: - за порушення Підрядником умов зобов’язання щодо якості Робіт, стягнути штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості неякісно виконаних Робіт, а також, вимагати усунення недоліків силами й за рахунок Підрядника; - за порушення строків виконання зобов’язань за цим Договором, з Підрядника стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Робіт, з яких допущено прострочення виконання зобов’язання, за кожний день прострочення, а, за прострочення понад тридцять днів, додатково стягується штраф у розмірі 7 (сім) відсотків від вказаної вартості Робіт. 6.5. Замовник звільняється від сплати будь-яких штрафних санкцій та відшкодування збитків у разі затримки сплати грошових коштів Підряднику, якщо така затримка спричинена відсутністю своєчасного бюджетного фінансування. 6.6. Сплата встановлених Договором штрафних санкцій не звільняє Підрядника від обов'язку належного виконання зобов'язань за цим Договором. 7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 7.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. 7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в Господарському суді за місцезнаходженням Замовника. 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 8.1. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору, укладені за взаємною згодою Сторін, є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін. 8.2. Дострокове розірвання цього Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, передбачених діючим на території України законодавством. Сторона, що вирішила розірвати Договір, направляє письмове повідомлення іншій Стороні. 8.3. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір в наступних випадках: - якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її в строк стає явно неможливим; - зниження якості робіт в результаті порушення Підрядником стандартів, норм чи правил, якщо стане очевидним, що робота не буде виконана належним чином; - за наявності у роботі істотних відступів від умов Договору підряду або інших істотних недоліків Замовник має право вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків на підставах, визначених законодавством. 8.4. Підрядник має право розірвати цей Договір в наступних випадках: - при вказівці Замовника призупинити виконання робіт за цим Договором по причині, що не залежить від Підрядника, на строк, що перевищує один місяць; - зменшення вартості виконуваних робіт більше ніж на 10% в зв'язку з внесенням Замовником змін до проектно-кошторисної документації; - втрати Замовником можливості своєчасного фінансування виконання робіт за цим Договором. 8.5. При розірванні Договору за взаємною згодою Сторін незавершені роботи передаються Замовнику, який оплачує Підряднику фактично виконані роботи в спільно визначеному ними розмірі. 8.6. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 8.7. Власністю Замовника є матеріали, деталі, прилади, обладнання, які отримані при розбиранні конструкцій і можуть бути повторно застосовані на тому ж об’єкті ремонту. 8.8. У разі необхідності проведення робіт, не врахованих при складанні додатків до цього Договору, перелік таких робіт, їх кошторисна вартість та порядок розрахунків будуть зафіксовані Сторонами у додаткових угодах до Договору, які є невід'ємною частиною Договору. 8.9. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії; 3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку; 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті. 8.9. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме: назви, місце знаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, (паспортні дані, дані про освіту та інші персональні дані), що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, або інших аналогічних цілях. 8.10 У випадку, якщо одна із Сторін після підписання цього Договору змінить місцезнаходження та будь-яку іншу інформацію про себе, що зазначена у цьому Договорі, повинна повідомити іншу Сторону протягом 7 (семи) робочих днів. 8.11 Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію (злиття, приєднання, виділення, поділ, перетворення) або про початок процедури банкрутства однієї із Сторін протягом 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із Сторін, правонаступник Сторони договору безпосередньо приймає на себе всі права і обов'язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішать інакше. 8.12 Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін. 8.13. Невід'ємною частиною цього Договору є: Додаток № 1 – локальний кошторис з підсумковою відомістю ресурсів; Додаток № 2 – договірна ціна; Додаток № 3 – календарний графік виконання робіт;