Послуги з поточного ремонту сходової клітини учбового корпусу Кам'янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв Хмельницької обласної ради за адресою: провулок Круглий, 5, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область для організації освітньої діяльності комунального закладу "Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця", код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Дійсний:

24 черв. – 31 груд.

ID контракту:

UA-2026-06-29-004128-a-a1

Номер:

Дата підписання:

24 черв. 11:00

Список позицій

Назва	Кількість	Період доставки	Місце доставки
Назва: Послуги з поточного ремонту сходової клітини учбового корпусу Кам'янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв Хмельницької обласної ради за адресою: провулок Круглий, 5, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область для організації освітньої діяльності комунального закладу "Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця", код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи	Кількість: 1 послуга	Період доставки: 30 серп. 00:00	Місце доставки: Україна, 32316, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський, провулок Круглий, 5

Назва:

Послуги з поточного ремонту сходової клітини учбового корпусу Кам'янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв Хмельницької обласної ради за адресою: провулок Круглий, 5, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область для організації освітньої діяльності комунального закладу "Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця", код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Кількість:

1 послуга

Період доставки:

30 серп. 00:00

Місце доставки:

Україна, 32316, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський, провулок Круглий, 5

Документи закупівлі

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
КБВ Будюхін.docx Завантажити	Не вказано	29 черв. 12:06
Договір поточний ремонт.pdf Завантажити	Підписаний договір	29 черв. 12:06

Зміни до контракту

Зміна №1

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми, зазначеної в договорі

Примітка:

Усунення технічних помилок у договорі та його додатках відповідно до зауважень органу Державної казначейської служби України, а саме: приведення у відповідність дефектного акта щодо повного відображення предмета договору, уточнення порядку проведення розрахунків шляхом визначення форм КБ-2в та КБ-3 як документів, що підтверджують виконання робіт (надання послуг). Предмет закупівлі, ціна договору, обсяг робіт, строки виконання та інші істотні умови договору залишилися без змін.

ID:

92ccea402f7241bfbc1eee3eafbaf7ab

Дата:

6 лип. 11:21

Номер завантаженого договору:

Б/н

Дата підписання:

3 лип. 11:00

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
sign.p7s	Електронний підпис	6 лип. 11:21
Поточний ремонт (2) (2).pdf Завантажити	Підписаний договір	6 лип. 11:19

Основний контакт

Ім'я:

—

Телефон:

—

E-mail:

—

Факс:

—

Інформація про постачальника

Назва:

БУДЮХІН ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Код ЄДРПОУ:

2265713818

Вебсайт:

Не вказано

Адреса:

Україна, 84111, Донецька область, місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ ЛІСОЗАХИСНА будинок 54

Інформація про замовника

Назва:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БАХМУТСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ІВАНА КАРАБИЦЯ"

Код ЄДРПОУ:

02214567

Вебсайт:

Не вказано

Адреса:

Україна, 84500, Донецька область, місто Бахмут, вул. Наталі Кравченко, 12