Влаштування поліуретанового покриття бігової доріжки навколо міського озера на вул. Гетьмана Мазепи в м. Івано-Франківську (капітальний ремонт)
Valid:
Apr 16, 2021 – Dec 31, 2023
Contract ID :
UA-2021-03-02-012002-b-a1
Number:
64/21
Date of signature:
Apr 16, 2021, 15:50
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Влаштування поліуретанового покриття бігової доріжки навколо міського озера на вул. Гетьмана Мазепи в м. Івано-Франківську (капітальний ремонт)
Code DK 021:2015:
45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Dec 31, 2023, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 76000, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, навколо міського озера на вул. Гетьмана Мазепи |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
у зв'язку із затримкою фінансування витрат замовника, що підтверджують виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження зобов'язань по даному договору
ID:
b69a8279c4ca40a1a86f5a31d9858c0a
Date:
Jul 28, 2021, 10:34
Number of loaded document:
№ 186/21
Date of signature:
Jul 28, 2021, 10:30
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jul 28, 2021, 10:32 | |
| Electronic signature | Jul 28, 2021, 10:34 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку із затримкою фінансування витрат Замовника, що підтверджує виникнення об’єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов’язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі" зі змінами та доповненнями, умовами даного Договору підряду, Сторони погодили внести зміни.
ID:
3210ffb2323a4a49a440bd40905b33a0
Date:
Aug 6, 2021, 09:46
Number of loaded document:
№ 201/21
Date of signature:
Aug 6, 2021, 09:39
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Aug 6, 2021, 09:45 | |
| Electronic signature | Aug 6, 2021, 09:46 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
у зв'язку із затримкою фінансування витрат замовника, що підтверджують виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження зобов'язань по даному договору
ID:
e16b9c7e3be04153ba65d7fbe9048147
Date:
Aug 13, 2021, 14:47
Number of loaded document:
213/21
Date of signature:
Aug 13, 2021, 14:41
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Aug 13, 2021, 14:44 | |
| Electronic signature | Aug 13, 2021, 14:47 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку із затримкою фінансування витрат Замовника, що підтверджує виникнення об’єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов’язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі" зі змінами та доповненнями, умовами даного Договору підряду, Сторони погодили внести зміни.
ID:
274be337083443988f9f1ce3c37beb89
Date:
Aug 26, 2021, 16:08
Number of loaded document:
225-1/21
Date of signature:
Aug 25, 2021, 15:56
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Aug 26, 2021, 16:08 | |
| Annexes to the contract | Aug 26, 2021, 16:06 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника, що підтверджує винекнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов'язань по Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі" (зі змінами та доповненнями), умовами договору підряду сторони погодили внести зміни до Договору підряду
ID:
83e1adc328a941eda4334679fed02f6f
Date:
Sep 30, 2021, 15:57
Number of loaded document:
300/21
Date of signature:
Sep 30, 2021, 15:54
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Sep 30, 2021, 15:56 | |
| Electronic signature | Sep 30, 2021, 15:57 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв'язку із затримкою бюджетного фінансування витрат Замовника та відсутністю бюджетних призначень в повному обсязі у 2021 р., що підтверджує виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов'язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі" (зі змінами та доповненнями), умовами даного Договору підряду, сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
209f8e2d7c9547e28180a91be5e0db6b
Date:
Dec 17, 2021, 15:20
Number of loaded document:
473/21
Date of signature:
Dec 17, 2021, 14:15
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 17, 2021, 15:20 | |
| Annexes to the contract | Dec 17, 2021, 15:19 |
Change №7
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Враховуючи корегування проєктно-кошторисної документації та враховуючи фактичний обсяг видатків Замовника, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі", умовами даного Договору підряду, Сторони погодили внести зміни до Договору підряду №64/21 від 16.04.2021р.
ID:
1c7ba3cbebe342b5b60b7ed9f452d24d
Date:
May 20, 2022, 14:37
Number of loaded document:
107/22
Date of signature:
May 20, 2022, 13:45
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | May 20, 2022, 13:59 | |
| Electronic signature | May 20, 2022, 14:37 |
Change №8
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв'язку із затримкою бюджетного фінансування витрат Замовника, що підтверджує виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов'язань по даному Договору та зміною банківських реквізитів Підрядника, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі", умовами даного Договору підряду, Сторони погодили внести зміни до Договору.
ID:
4f3d8efc72d344e8bb3d6fb806e7b901
Date:
Dec 23, 2022, 10:48
Number of loaded document:
333/22
Date of signature:
Dec 23, 2022, 10:38
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 23, 2022, 10:48 | |
| Annexes to the contract | Dec 23, 2022, 10:43 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГЕН УКРАЇНА"
EDRPOU code:
41372433
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 77423, Івано-Франківська область, с. Угринів, Галицька 2В
Information about customer
Name:
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
EDRPOU code:
43905443
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 7