Аварійно-відновлювальні роботи по відновленню ВРП-330 кВ на ПС 330 кВ Північного ТУОМ (інв.№ 112_24021_10001) 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
Valid:
Aug 23, 2024 – Dec 30, 2024
Contract ID :
UA-2024-08-23-007893-a-a1
Number:
01-174087-24
Date of signature:
Aug 23, 2024, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Аварійно-відновлювальні роботи по відновленню ВРП-330 кВ на ПС 330 кВ Північного ТУОМ (інв.№ 112_24021_10001) 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
Code DK 021:2015:
45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
|
Quantity: 1 робота |
Delivery period: Nov 29, 2024, 00:00 |
Place of delivery: Україна |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Aug 23, 2024, 15:00 | |
| Electronic signature | Apr 1, 14:10 | |
| Electronic signature | Aug 23, 2024, 15:01 | |
|
|
||
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, пунктом 4 частини 5 статті 41
Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктом 4 пункту 19 Особливостей Постанови КМУ від
12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель
товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на
період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення
або скасування», умовами Договору від 23.08.2024 року 01-174087-24 (далі – Договір), а також
враховуючи лист Підрядника від 30.09.2024 № 464/09-24, Сторони уклали дану Додаткову угоду до
Договору.
ID:
a552196f66694ffbbe39e63f29232cd0
Date:
Oct 7, 2024, 07:27
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Oct 7, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Oct 7, 2024, 10:27 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, пунктами 1 та 4 частини 5 статті 41
Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктами 1 та 4 пункту 19 Особливостей Постанови КМУ
від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель
товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на
період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або
скасування», умовами Договору від 23.08.2024 року № 01-174087-24 (далі – Договір), а також
враховуючи листи Підрядника від 23.10.2024 № 522/10-24 та від 24.10.2024 № 524/10-24, Сторони
уклали дану Додаткову угоду до Договору.
ID:
ef3280c6bbe24055b5f2a11916ef248d
Date:
Oct 30, 2024, 08:36
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Oct 30, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Oct 30, 2024, 10:36 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, пунктами 1 та 4 частини 5 статті 41
Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктами 1 та 4 пункту 19 Особливостей Постанови КМУ
від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель
товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на
період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або
скасування», умовами Договору від 23.08.2024 року 01-174087-24 (далі – Договір), а також
враховуючи листи Підрядника від 13.11.2024 № 566/11-24,
ID:
8370e3f150e9490aa2acda2e6d50d0c2
Date:
Nov 26, 2024, 14:04
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Nov 26, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Nov 26, 2024, 16:04 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, пунктом 1 частини 5 статті 41 Закону
України «Про публічні закупівлі», підпунктом 1 пункту 19 Особливостей Постанови КМУ від
12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів,
робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії
правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або
скасування», умовами Договору від 23.08.2024 року № 01-174087-24 (далі – Договір), а також
враховуючи листи Підрядника від 11.12.2024 № 625/11-24, Сторони уклали дану Додаткову угоду до
Договору.
ID:
98a5c24227564f0599be1d00d04d0e28
Date:
Dec 18, 2024, 08:27
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Dec 17, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 18, 2024, 10:27 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІРА ЕНЕРГО»
EDRPOU code:
41891743
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 02225, Київська область, Київ, Оноре де Бальзака, 16
Information about customer
Name:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
EDRPOU code:
00100227
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 01032, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ