Роботи за об'єктом: "Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)"
Valid:
Dec 31, 2024
Contract ID :
UA-2022-12-05-006282-a-b1
Number:
58
Date of signature:
Nov 30, 2022, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Роботи за об'єктом: "Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)"
Code DK 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
|
Quantity: 1 E51 |
Delivery period: Feb 19, 2023, 16:00 |
Place of delivery: Україна, 18002, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Пушкіна, 13 А |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 8, 2022, 14:27 | |
| Electronic signature | Dec 8, 2022, 14:27 | |
| Electronic signature | Dec 8, 2022, 14:27 | |
| Electronic signature | Dec 8, 2022, 14:27 | |
| Electronic signature | Dec 8, 2022, 14:27 | |
| Electronic signature | Dec 8, 2022, 14:27 | |
| Electronic signature | Dec 8, 2022, 14:27 | |
| Electronic signature | Dec 8, 2022, 14:27 | |
| Electronic signature | Dec 8, 2022, 14:27 | |
|
|
||
| Signed contract | Dec 5, 2022, 11:48 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Зменшення обсягів закупівлі, з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
ID:
b7f885a000be4afcba9eeec424cb83a7
Date:
Dec 8, 2022, 14:23
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Dec 7, 2022, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| License | Dec 8, 2022, 14:23 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Продовження виконання робіт. Зміна суми наявних бюджетних асигнувань на 2022 рік та на 2023 рік.
ID:
cdbbdafe4a094b659e18768871070798
Date:
Jan 2, 2023, 10:29
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Dec 29, 2022, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jan 2, 2023, 10:29 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з продовженням воєнного стану до 20.05.2023 року, згідно Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 59/2023 від 06.02.2023, відповідно до пункту 12.2 Договору - підряду № 61/07 від 06.12.2022 року та керуючись нормами чинного Цивільного та Господарського кодексу України, виникла необхідність продовжити строк дії Договору
ID:
4917f0a832ce4cd39e8950ff1afd47d4
Date:
Feb 16, 2023, 15:46
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Feb 16, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Feb 16, 2023, 15:46 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
зміна реквізитів
ID:
d6ace00f705c4d1d83a0731bb926cce0
Date:
Mar 20, 2023, 09:35
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Mar 20, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Mar 20, 2023, 09:35 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з продовженням воєнного стану до 18 серпня 2023 року, згідно Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 254/2023 від 01 травня 2023 року, відповідно до пункту 12.2 Договору - підряду № 58 від 30.11.2022 року (далі - Договір) та керуючись нормами чинного Цивільного та Господарського кодексу України, виникла необхідність продовжити строк дії Договору,
ID:
1c9e8cb60ec84123ac6d4441fcb7b1c2
Date:
May 16, 2023, 16:20
Number of loaded document:
5
Date of signature:
May 16, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | May 16, 2023, 16:20 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Зміна юридичної адреси та керівництва однієї із сторін остаточне уточнення ціни
ID:
74e18ec1f581469fb84ff283b4b1cca0
Date:
Jun 20, 2023, 14:56
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Jun 19, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jun 20, 2023, 14:56 |
Change №7
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з продовженням воєнного стану до 15 листопада 2023 року, згідно Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 451/2023 від 26 липня 2023 року, відповідно до пункту 12.2 Договору - підряду № 58 від 30.11.2022 року (далі - Договір) та керуючись нормами чинного Цивільного та Господарського кодексу України, виникла необхідність продовжити строк дії Договору,
ID:
4005d11e8f53447eac32ad6e490b664f
Date:
Aug 16, 2023, 14:20
Number of loaded document:
7
Date of signature:
Aug 16, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Aug 16, 2023, 14:20 |
Change №8
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з продовженням воєнного стану до 14 лютого 2024 року, згідно Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 734/2023 від 06 листопада 2023 року, відповідно до пункту 12.2 Договору - підряду № 58 від 30.11.2022 року (далі - Договір) та керуючись нормами чинного Цивільного та Господарського кодексу України, виникла необхідність продовжити строк дії Договору,
ID:
be429971cc774c9e814b2f38eb35390a
Date:
Nov 29, 2023, 15:48
Number of loaded document:
8
Date of signature:
Nov 13, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Nov 29, 2023, 15:48 |
Change №9
Status:
Confirmed
Change cause:
Change of conditions due to extension of the contract term, sufficient for conducting procurement procedure at the beginning of the next year, in the amount not exceeding 20% of the amount specified in the contract made in the previous year, if expenses for these purposes are approved in the established order
Note:
продовження строку дії договору в звязку з перенесенням фінансування
ID:
f9b336ecfa894c06b10bb43bb10be9df
Date:
Feb 19, 2024, 14:12
Number of loaded document:
9
Date of signature:
Dec 29, 2023, 00:00
Main contact
Information about supplier
Name:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Респект Сіті"
EDRPOU code:
43415981
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 03193, м. Київ, м. Київ, вул. Дмитра Лученка, буд. 10
Information about customer
Name:
Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси
EDRPOU code:
21356385
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 18002, Черкаська область, місто Черкаси, вул. Пушкіна, 13а