Back to contracts list

Благоустрій прибудинкової території біля будинків № 18, 20 на вул. Парковій в м. Івано-Франківськ (капітальний ремонт)

Valid:
Jun 18, 2021 – Dec 31, 2023
Contract ID :
UA-2021-05-11-002320-a-b1
Number:
140/21
Date of signature:
Jun 18, 2021, 14:08

Items list

Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Благоустрій прибудинкової території біля будинків № 18, 20 на вул. Парковій в м. Івано-Франківськ (капітальний ремонт)

Code DK 021:2015: 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг

Quantity:

1 роботи

Delivery period:

Dec 31, 2023, 00:00

Place of delivery:

Україна, 76000, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, біля будинків № 18, 20 на вул. Парковій

Procurement documents

Document name Document type Date of publishing
sign.p7s
Not indicated Jan 11, 2023, 14:32
sign.p7s
Not indicated Jun 18, 2021, 14:10
Договір.pdf
Download
Signed contract Jun 18, 2021, 14:09
Changes to contract

Change №1

Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract and the fulfillment of obligations under transfer of the goods, works performance, rendering of services in the case of a documented objective circumstances that led to such extension, including force majeure, delays in financing customer expenses, provided that such changes will not increase contract budget.
Note:
У зв'язку із затримкою бюджетного фінансування витрат Замовника та відсутністю бюджетних призначень в повному обсязі у 2021 р., що підтверджує виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов'язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі" (зі змінами та доповненнями), умовами даного договору підряду, сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
9eaeff81061848a2b66705571885c4bf
Date:
Dec 7, 2021, 12:01
Number of loaded document:
427/21
Date of signature:
Dec 7, 2021, 11:55
Document name Document type Date of publishing
додаткова угода.pdf
Download
Annexes to the contract Dec 7, 2021, 11:58
sign.p7s
Not indicated Dec 7, 2021, 12:01

Change №2

Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract and the fulfillment of obligations under transfer of the goods, works performance, rendering of services in the case of a documented objective circumstances that led to such extension, including force majeure, delays in financing customer expenses, provided that such changes will not increase contract budget.
Note:
У зв'язку із затримкою бюджетного фінансування витрат Замовника, що підтверджує виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов'язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі", умовами даного Договору підряду, сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
17809a78603f4369a27121da940b75e3
Date:
Dec 16, 2022, 08:38
Number of loaded document:
303/21
Date of signature:
Dec 16, 2022, 08:33
Document name Document type Date of publishing
додаткова угода 303.pdf
Download
Annexes to the contract Dec 16, 2022, 08:36
sign.p7s
Not indicated Dec 16, 2022, 08:38

Change №3

Status:
Confirmed
Change cause:
Reducing the volume of purchases, particularly taking into account the actual volume of customer spending
Note:
Враховуючи уточнюючий дефектний акт та враховуючи фактичний обсяг видатків Замовника, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі", умовами даного Договору підряду, Сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
d7784b5e2601466ea043b43af9883052
Date:
Jan 11, 2023, 14:22
Number of loaded document:
2/23
Date of signature:
Jan 11, 2023, 14:08
Document name Document type Date of publishing
sign.p7s
Not indicated Jan 11, 2023, 14:22
додаткова угода 2.pdf
Download
Annexes to the contract Jan 11, 2023, 14:17
Main contact
Name:
ІННА САЛИГА
Phone:
+380342537647
E-mail:
tender2021db@gmail.com
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ФОП "ДІДИК ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ "
EDRPOU code:
2245104477
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 78046, Івано-Франківська область, Тлумацький район, село Підвербці, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 1
Information about customer
Name:
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
EDRPOU code:
43905443
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 7