Проектно-вишукувальні роботи по об'єкту: "Будівництво системи лінійної телемеханіки Богородчанського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів на території Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей" (Будівельні роботи та поточний ремонт)
Valid:
Oct 4, 2022 – Sep 22, 2024
Contract ID :
UA-2022-07-21-006417-a-a1
Number:
4600006594
Date of signature:
Oct 4, 2022, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Проектно-вишукувальні роботи по об'єкту: "Будівництво системи лінійної телемеханіки Богородчанського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів на території Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей"
Code DK 021:2015:
45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт
Code:
000 Не визначений
|
Quantity: 1 робота |
Delivery period: Jul 7, 2023, 00:00 |
Place of delivery: Україна |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Oct 4, 2022, 16:21 | |
| Signed contract | Oct 4, 2022, 16:21 | |
| Electronic signature | Feb 11, 2025, 11:27 | |
| Electronic signature | Oct 4, 2022, 16:21 | |
|
|
||
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Згідно ст. 188 Господарського Кодексу України, ст. 651, 653, 654 Цивільного Кодексу України, п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», п.4.11, 15.1 Договору
ID:
430aa745ed354bb79fe9c30ebd62d855
Date:
Jan 23, 2023, 13:39
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Jan 20, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Jan 23, 2023, 13:39 | |
| Electronic signature | Jan 23, 2023, 13:39 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
зміна реквізитів Підрядника
ID:
510b59725d1341ab82def1bd1f617718
Date:
Jul 19, 2023, 09:15
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Jul 17, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Jul 19, 2023, 09:15 | |
| Electronic signature | Jul 19, 2023, 09:15 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
згідно зі ст.188 Господарського кодексу України, ст.ст. 651, 653 та 654 Цивільного Кодексу України, п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) та пункту 4.11, 15.1 Договору.
ID:
8a292266f3c9416eaa2ce080f3b67174
Date:
Dec 25, 2023, 12:43
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Dec 22, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 25, 2023, 14:43 | |
| Signed contract | Dec 25, 2023, 14:42 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
згідно зі ст.188 Господарського кодексу України, ст.ст. 651, 653 та 654 Цивільного Кодексу України, п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) та пунктів 4.11, 6.2, 15.1 Договору.
ID:
8fceafaa080c488dbd8c363e76856090
Date:
Mar 29, 2024, 11:55
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Mar 27, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Mar 29, 2024, 13:54 | |
| Signed contract | Mar 29, 2024, 13:54 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА-СОФТ"
EDRPOU code:
36376572
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 01103, м. Київ, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА МИХАЙЛА, будинок 2-А, приміщення 429
Information about customer
Name:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
EDRPOU code:
42795490
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 03065, Київська область, Київ, проспект Гузара Любомира, будинок 44