Капітальний ремонт покрівлі Ревівського ліцею Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області в с. Ревівка, вул. Воронкова, 23
Valid:
Nov 10, 2021 – Mar 31, 2023
Contract ID :
UA-2021-10-05-004601-b-b1
Number:
391
Date of signature:
Nov 10, 2021, 14:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Капітальний ремонт покрівлі Ревівського ліцею Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області в с. Ревівка, вул. Воронкова, 23
Code DK 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Mar 31, 2023, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 20825, Черкаська область, с. Ревівка, вул.Воронкова,23 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
продовження строку дії договору про закупівлю та строк виконання зобов’язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених обставин, що спричинило таке продовження, а саме настання несприятливих погодних умов, які спостерігались останні три тижні та супроводжувались низкою, з точки зору будівельних норм температурою повітря та постійними атмосферними опадами, зв’язку з тим, що роботи повинні бути виконані на відкритому повітрі на покрівлі даху та є небезпечним для працівників підрядника в зимовий період часу продовжити терміни дії договору підряду №391 від 10.11.2021р до 31.03.2021р.
ID:
46423f21574c466e881cd7a8cd9be10c
Date:
Dec 29, 2021, 10:17
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Dec 29, 2021, 10:15
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 29, 2021, 10:17 | |
| Signed contract | Dec 29, 2021, 10:16 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу України, Сторони, додаткової угоди № 2 від 29.12.2021 уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду № 391 від 10.11.2021 про наступне викласти розділ 13 Договору «Фінансування робіт» в наступній редакції, та продовження строку дії договору в звязку з продовженням терміну виконання робіт
ID:
87a6e7d01d114e058f57dcfef100c725
Date:
Jan 10, 2022, 16:05
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Jan 10, 2022, 15:59
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jan 10, 2022, 16:05 | |
| Signed contract | Jan 10, 2022, 16:04 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
. Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, «Про введення воєнного стану в Україні», п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», п.21.2 Договору підряду №360 від 21.10.2021, в зв’язку з затримкою фінансування Замовника на невизначений термін, що спричинено введенням військового стану в Україні у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, викласти п. 21.1. Договору в новій редакції: Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє по 31.12.2022 року, а в частині виконання грошових зобов’язань - до повного їх виконання.
ID:
b2a9444d678d4abea754212a0577f2ec
Date:
Mar 22, 2022, 11:57
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Mar 22, 2022, 11:54
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Mar 22, 2022, 11:56 | |
| Electronic signature | Mar 22, 2022, 11:57 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
продовження строку виконання робіт, в зв’язку з виникненням документально підтверджених обставин, що спричинили продовження дії договору, а саме: фінансування витрат замовника було призупинено на невизначений термін через обставини непереборної сили, які перешкоджали виконанню робіт у встановлені строки через затримку фінансування і не залежали від підрядника, та дає йому право на перегляд строків виконання робіт, сторони дійшли згоди продовжити строк виконання зобов’язань щодо виконання робіт до 31.12.2022 року
ID:
179ff834546247b4bde2143804abcedd
Date:
Nov 10, 2022, 09:15
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Nov 10, 2022, 09:14
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Nov 10, 2022, 09:14 | |
| Electronic signature | Nov 10, 2022, 09:15 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, «Про введення воєнного стану в Україні», продовженого до 21.11.2022, листа Торгово – промислової палати України від 28.02.2022 №2024/02.-7.1, що засвідчує форс – мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року, п. 4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 2.2 Договору підряду № 391 від 10.11.2021, повідомлення підрядника від 26.12.2022 про продовження строку виконання робіт, в зв’язку з виникненням документально підтверджених обставин, що спричинили таке продовження, а саме настання несприятливих погодних умов, які спостерігались протягом листопада, грудня 2022 року та супроводжувались низькою, з точки зору будівельних норм температурою повітря, постійними атмосферними опадами, зв’язку з тим, що роботи повинні бути виконані на відкритому повітрі на покрівлі даху та є небезпечним для працівників підрядника в зимовий період часу, відключенням електричної енергії в зв’язку з масованими ракетними обстрілами території України, затримку фінансування замовника сторони дійшли згоди продовжити строк виконання зобов’язань щодо виконання робіт та строк укладення договору до 31.03.2023 року.
ID:
aebc0c3742c34824b951b504687c58e7
Date:
Dec 28, 2022, 12:24
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Dec 28, 2022, 12:11
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 28, 2022, 12:24 | |
| Signed contract | Dec 28, 2022, 12:21 |
Main contact
Information about supplier
Name:
Фізична Особа-Підприємець Білан Іван Миколайович
EDRPOU code:
3426006171
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 20822, Черкаська область, село Жаботин , ВУЛИЦЯ ЗАВАДІВСЬКА, будинок 17
Information about customer
Name:
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МИХАЙЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
EDRPOU code:
04410723
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 20825, Черкаська область, село Михайлівка, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 27