Технічний нагляд за виконанням робіт на об’єкті:"Реконструкція даху Скнилівської гімназії ім.Праведного Андрея Шептицького в с.Скнилів Пустомитівського району Львівської області". Коригування. ( за ДК021:2015-45454000-4 Реконструкція (Роботи з технічного нагляду)).
Valid:
Jun 24, 2021 – Dec 31, 2025
Contract ID :
UA-2021-06-07-008989-b-c1
Number:
70
Date of signature:
Jun 24, 2021, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Технічний нагляд за виконанням робіт на об’єкті:"Реконструкція даху Скнилівської гімназії ім.Праведного Андрея Шептицького в с.Скнилів Пустомитівського району Львівської області". Коригування. ( за ДК021:2015-45454000-4 Реконструкція (Роботи з технічного нагляду)).
Code DK 021:2015:
45454000-4 Реконструкція
|
Quantity: 1 E51 |
Delivery period: Dec 31, 2025, 16:00 |
Place of delivery: Україна, Відповідно до документації |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jun 24, 2025, 16:42 | |
| Electronic signature | Jun 24, 2025, 16:37 | |
| Electronic signature | Dec 20, 2024, 14:40 | |
| Electronic signature | Dec 29, 2023, 10:44 | |
| Electronic signature | Dec 26, 2022, 10:52 | |
| Electronic signature | Jun 24, 2021, 12:33 | |
|
|
||
| Signed contract | Jun 24, 2021, 12:30 | |
| Jun 24, 2025, 16:40 | ||
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони, керуючись Бюджетним, Цивільним та Господарським кодексами України, дійшли згоди укласти дану Додаткову угоду №1 від 23 грудня 2022 року до Договору на здійснення технічного нагляду № 70 від 24 червня 2021 року (далі - Додаткова угода №1) про таке: 1. Сторони дійшли згоди внести зміни в п.п. 9.1. та 10 і викласти їх в наступній редакції: 9.1. Цей Договір укладається на строк, визначений за Договором будівельного підряду від 03.06.2021р. № 89 та діє до 31.12.2023, але в будь – якому разі - до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
ID:
826e068250984d8aaeb084bb771f9a56
Date:
Dec 26, 2022, 10:51
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Dec 23, 2022, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 26, 2022, 10:51 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони, керуючись Бюджетним, Цивільним та Господарським кодексами України, дійшли згоди укласти дану Додаткову угоду №1 від 23 грудня 2022 року до Договору на здійснення технічного нагляду № 70 від 24 червня 2021 року (далі - Додаткова угода №1) про таке: 1. Сторони дійшли згоди внести зміни в п.п. 9.1. та 10 і викласти їх в наступній редакції: 9.1. Цей Договір укладається на строк, визначений за Договором будівельного підряду від 03.06.2021р. № 89 та діє до 31.12.2024, але в будь – якому разі - до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
ID:
4edfa089bf1046f3abd52163f6270912
Date:
Dec 29, 2023, 08:41
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Dec 27, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 29, 2023, 10:41 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони, керуючись Бюджетним, Цивільним та Господарським кодексами України, дійшли згоди укласти дану Додаткову угоду №2 від 27 грудня 2023 року до Договору на здійснення технічного нагляду № 70 від 24 червня 2021 року про таке: 1. Сторони дійшли згоди внести зміни в п.п. 9.1. та 10 і викласти їх в наступній редакції: 9.1. Цей Договір укладається на строк, визначений за Договором будівельного підряду від 03.06.2021р. № 89 та діє до 31.12.2024, але в будь – якому разі - до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
ID:
071606d483234623803d628aa8807023
Date:
Dec 29, 2023, 08:43
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Dec 27, 2023, 00:00
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони, керуючись Бюджетним, Цивільним та Господарським кодексами України, дійшли згоди укласти дану Додаткову угоду №3 від 20 грудня 2024 року до Договору на здійснення технічного нагляду № 70 від 24 червня 2021 року про таке: 1. Сторони дійшли згоди внести зміни в п.п. 9.1. та 10 і викласти їх в наступній редакції: 9.1. Цей Договір укладається на строк, визначений за Договором будівельного підряду від 03.06.2021р. № 89 та діє до 31.12.2025, але в будь – якому разі - до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
ID:
1c3050754aad441dbe26f507d21532f3
Date:
Dec 20, 2024, 12:39
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Dec 20, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 20, 2024, 14:39 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
у зв'язку з фактичним завершенням будівельних робіт Сторони дійшли згоди зменшити вартість договору на 7113.16грн
ID:
1a4ce6e4a1444ee7a2747ec6b7d26959
Date:
Jun 24, 2025, 13:35
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Jun 24, 2025, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jun 24, 2025, 16:34 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВ Глобал Інжиніринг Консалтинг
EDRPOU code:
41798038
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 79058, Львівська область, Львів, пр. В. Чорновола, буд. 59
Information about customer
Name:
Відділ освіти, молоді та спорту Зимноводівської сільської ради Львівського району Львівської області
EDRPOU code:
42760578
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 81110, Львівська область, Зимна Вода, вул. Шухевича, 83