45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Роботи з авторського нагляду за об’єктом: Ремонт реставраційний покрівлі, чолового та бічного фасадів у будівлі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, пам’ятки історії національного значення та пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення по вул. Терещенківській, 15 у Шевченківському районі м. Києва, охоронний № 260049-Н та охоронний № 49.)
Valid:
Apr 2, 2024 – Dec 31, 2024
Contract ID :
UA-2024-04-03-005280-a-b1
Number:
27
Date of signature:
Apr 2, 2024, 17:20
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Роботи з авторського нагляду за об’єктом: Ремонт реставраційний покрівлі, чолового та бічного фасадів у будівлі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, пам’ятки історії національного значення та пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення по вул. Терещенківській, 15 у Шевченківському районі м. Києва, охоронний № 260049-Н та охоронний № 49.)
Code DK 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
|
Quantity: 1 робота |
Delivery period: Dec 31, 2024, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 15-17 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jan 8, 2025, 15:29 | |
| Annexes to the contract | Apr 3, 2024, 12:45 | |
| Signed contract | Apr 3, 2024, 12:44 | |
| Annexes to the contract | Apr 3, 2024, 12:50 | |
| Annexes to the contract | Apr 3, 2024, 12:45 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
На підставі листа звернення Підрядника №№ 12/08-24-1 від 12.08.2024р про продовження строку виконання робіт та відповідних змін по Договору № 25 від 25 березня 2024 року на ремонтно-реставраційні роботи будівлі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків на вул. Терещенківська, 15 у Шевченківському районі м. Києва, Сторони дійшли згоди подовжити до 29 листопада 2024 року терміни виконання робіт по здійсненню авторського нагляду за об’єктом: ремонт реставраційний покрівлі, чолового та бічного фасадів у будівлі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, пам’ятки історії національного значення та пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення по вул. Терещенківській, 15 у Шевченківському районі м. Києва, охоронний № 260049-Н та охоронний № 49.
Керуючись ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України та у відповідності до п. 9.2 Розділу 9 Договору, Сторони дійшли згоди викласти п. 3.1. розділу 3 Договору у наступній редакції:
«Строк виконання робіт: до 29 листопада 2024 року згідно Плану графіку виконання робіт (Додаток № 3).».
Додаток 3 договору «Плану графіку виконання робіт» викласти у новій редакції.
ID:
e9e1bb2fa3344c1cb32a64aab3122cbf
Date:
Aug 19, 2024, 12:11
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Aug 19, 2024, 15:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Aug 19, 2024, 15:10 | |
| Signed contract | Aug 19, 2024, 15:10 | |
| Electronic signature | Aug 19, 2024, 15:11 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
1. Керуючись ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України та у відповідності до п. 9.2 Розділу 9 Договору, Сторони дійшли згоди:
1.1. Додаток № 2 до договору «Кошторис» викласти у новій редакції.
1.2. Додаток № 3 до договору «План-графік виконання робіт» викласти у новій редакції.
1.3. Доповнити Договір Додатком № 4 «Розрахунок коефіцієнту збільшення вартості проектних робіт (виконання авторського нагляду) на 2023-2024 роки». Даний розрахунок є складовою проектно-кошторисної документації по об’єкту «Ремонт реставраційний покрівлі, чолового та бічного фасадів у будівлі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, пам’ятки історії національного значення та пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення по вул. Терещенківській, 15 у Шевченківському районі м. Києва, охоронний № 260049-Н та охоронний № 49”, що був розроблений та погоджений у 2023р.
2. Інші умови вищевказаного договору, не порушені даною додатковою угодою, залишаються без змін.
3. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною Договору на ремонтно-реставраційні роботи будівлі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків на вул. Терещенківська, 15 у Шевченківському районі м.Києва (проектні роботи) по здійсненню робіт з авторського нагляду за об’єктом: ремонт реставраційний покрівлі, чолового та бічного фасадів у будівлі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, пам’ятки історії національного значення та пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення по вул. Терещенківській, 15 у Шевченківському районі м. Києва, охоронний № 260049-Н та охоронний № 49 № 27 від 02 квітня 2024 року оформлена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
4. Дана додаткова угода набуває чинності з дати її підписання та діє до 31.12.2024р., згідно статті 631 Цивільного Кодексу України п.3., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх обов’язків.
ID:
2523aee32d4044f7b84bbd87ea159108
Date:
Oct 10, 2024, 12:18
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Oct 9, 2024, 11:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Oct 10, 2024, 15:16 | |
| Electronic signature | Oct 10, 2024, 15:17 | |
| Annexes to the contract | Oct 10, 2024, 15:16 | |
| Signed contract | Oct 10, 2024, 15:16 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України та у відповідності до п. 9.2 Розділу 9 Договору, на підстави листа-звернення ТОВ «Класика комфорту» № 28/11-24-1 від «28 » листопада 2024 року, Сторони дійшли згоди:
1.1. Додаток № 3 до договору «План-графік виконання робіт» викласти у новій редакції.
Сторони домовилися п.3.1 Договору викласти в наступній редакції:
«Строк виконання робіт: до 15 грудня 2024р. згідно графіку виконання робіт (Додаток №3).
Інші умови вищевказаного договору, не порушені даною додатковою угодою, залишаються без змін.
Дана додаткова угода є невід’ємною частиною Договору на ремонтно-реставраційні роботи будівлі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків на вул. Терещенківська, 15 у Шевченківському районі м.Києва (проектні роботи) по здійсненню робіт з авторського нагляду за об’єктом: ремонт реставраційний покрівлі, чолового та бічного фасадів у будівлі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, пам’ятки історії національного значення та пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення по вул. Терещенківській, 15 у Шевченківському районі м. Києва, охоронний № 260049-Н та охоронний № 49 № 27 від 02 квітня 2024 року оформлена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу
Дана додаткова угода набуває чинності з дати її підписання та діє до 31.12.2024р., згідно статті 631 Цивільного Кодексу України п.3., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх обов’язків.
ID:
373bf88871df4c549a6d118a809b07be
Date:
Dec 6, 2024, 10:38
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Nov 29, 2024, 17:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 6, 2024, 12:37 | |
| Electronic signature | Dec 6, 2024, 12:38 | |
| Signed contract | Dec 6, 2024, 12:37 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України та у відповідності до п. 9.2 Розділу 9 Договору, на підставі листа № 09/12/24 від 09.12.2024р., Сторони дійшли згоди:
Додаток № 2 до договору «Кошторис» викласти у новій редакції.
Додаток № 3 до договору «План-графік виконання робіт» викласти у новій редакції. Інші умови вищевказаного договору, не порушені даною додатковою угодою, залишаються без змін.
Дана додаткова угода є невід’ємною частиною Договору на ремонтно-реставраційні роботи будівлі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків на вул. Терещенківська, 15 у Шевченківському районі м.Києва (проектні роботи) по здійсненню робіт з авторського нагляду за об’єктом: ремонт реставраційний покрівлі, чолового та бічного фасадів у будівлі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, пам’ятки історії національного значення та пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення по вул. Терещенківській, 15 у Шевченківському районі м. Києва, охоронний № 260049-Н та охоронний № 49 № 27 від 02 квітня 2024 року оформлена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу
Дана додаткова угода набуває чинності з дати її підписання та діє до 31.12.2024р., згідно статті 631 Цивільного Кодексу України п.З., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх обов’язків.
ID:
bd902a93697644f5a3ece4a05eb1029a
Date:
Dec 12, 2024, 12:12
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Dec 12, 2024, 11:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 12, 2024, 14:11 | |
| Electronic signature | Dec 12, 2024, 14:12 | |
| Signed contract | Dec 12, 2024, 14:11 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ФОП Лисенкова Вероніка Миколаївна
EDRPOU code:
2437014906
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 02002, м. Київ, Садова, 3, буд.26
Information about customer
Name:
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків
EDRPOU code:
02224301
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 01004, Київська область, Київ, вул. Терещенківська, будинок 15-17