Реконструкція вул. Теодора Цьоклера в м. Івано-Франківську (ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція)

Valid:
Nov 5, 2021 – Dec 31, 2023
Contract ID :
UA-2021-10-05-014658-b-b1
Number:
358/21
Date of signature:
Nov 5, 2021, 09:17

Items list

Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Реконструкція вул. Теодора Цьоклера в м. Івано-Франківську (ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція)

Code DK 021:2015: 45454000-4 Реконструкція

Quantity:

1 роботи

Delivery period:

Dec 31, 2023, 00:00

Place of delivery:

Україна, 76000, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Теодора Цьоклера

Procurement documents

Document name Document type Date of publishing
Договір.pdf
Download
Signed contract Nov 5, 2021, 09:19
sign.p7s
Electronic signature Nov 5, 2021, 09:20
sign.p7s
Electronic signature Nov 5, 2021, 09:20
Changes to contract

Change №1

Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв'язку із затримкою бюджетного фінансування витрат Замовника, що підтверджує виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов'язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі" (зі змінами та доповненнями), умовами даного Договору підряду, сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
d5a830250820447ba8173b4dc7dbb56f
Date:
Dec 13, 2021, 14:21
Number of loaded document:
№ 450/21
Date of signature:
Dec 13, 2021, 13:12
Document name Document type Date of publishing
sign.p7s
Electronic signature Dec 13, 2021, 14:21
дод. угода.pdf
Download
Annexes to the contract Dec 13, 2021, 14:17

Change №2

Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Враховуючи уточнюючий дефектний акт та враховуючи фактичний обсяг видатків Замовника, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі", умовами даного Договору підряду, Сторони погодили внести зміни до Договору підряду № 358/21 від 05.11.2021р.
ID:
ae7cb8c6f1c5480e93517458bafdc671
Date:
Dec 8, 2022, 09:59
Number of loaded document:
264/22
Date of signature:
Dec 8, 2022, 09:44
Document name Document type Date of publishing
sign.p7s
Electronic signature Dec 8, 2022, 09:59
Додаткова угода 264.pdf
Download
Annexes to the contract Dec 8, 2022, 09:53

Change №3

Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв'язку із затримкою бюджетного фінансування витрат Замовника, що підтверджує виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов'язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі", умовами даного Договору підряду, Сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
e1d40016f67649d5ae5f8f950f3a4dde
Date:
Dec 20, 2022, 15:14
Number of loaded document:
328/22
Date of signature:
Dec 20, 2022, 15:10
Document name Document type Date of publishing
додаткова угода 328.pdf
Download
Annexes to the contract Dec 20, 2022, 15:12
sign.p7s
Electronic signature Dec 20, 2022, 15:14
Main contact
Name:
ІННА САЛИГА
Phone:
+380342537647
E-mail:
[email protected]
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВ "БП "АЛЬТКОМ СЕРВІС"
EDRPOU code:
42830000
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 77438, Івано-Франківська область, село Добровляни, вул. ШЕВЧЕНКА Т., будинок 3
Information about customer
Name:
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
EDRPOU code:
43905443
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 7