Послуги з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об’єкту: Ремонтно-реставраційні роботи харчоблоку ЛСЗШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов на вул. В. Шухевича, 2
Valid:
Aug 10, 2020 – Dec 31, 2022
Contract ID :
UA-2020-07-24-004345-c-b1
Number:
19/20
Date of signature:
Aug 10, 2020, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Послуги з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об’єкту: Ремонтно-реставраційні роботи харчоблоку ЛСЗШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов на вул. В. Шухевича, 2
Code DK 021:2015:
71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
|
Quantity: 1 роб |
Delivery period: Dec 31, 2020, 16:00 |
Place of delivery: Україна, 79005, Львівська область, Львів, вул. В.Шухевича,2 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Aug 10, 2020, 16:31 | |
| Electronic signature | Aug 10, 2020, 16:35 | |
| Electronic signature | Aug 10, 2020, 16:35 | |
| Electronic signature | Aug 10, 2020, 16:35 | |
| Electronic signature | Aug 10, 2020, 16:35 | |
|
|
||
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Вартість послуг, які підлягають виконанню по Договору в 2020 році відповідно до бюджетних призначень становить 12000 (Дванодцять тисяч) грн. 00 коп, без ПДВ Вартість послуг, що будуть виконуватися в майбутньому бюджетному періоді за наявності підтвердження їх кошторисними призначеннями становить 58827(П’ятдесят вісім тисяч вісімсот двадцять сім) грн, 44 коп без ПДВ Загальна вартість Послуг за Договором визначена з. урахуванням усіх витрат Виконавця, які необхідно понести Виконавцю у зв'язку із здійсненням Послуг, в тому числі сплати усіх податків та зборів, відряджень та інших витрат, понесених Виконавцем.
ID:
3ebdc348eb84411390bee5c87eb6f85b
Date:
Aug 18, 2020, 13:56
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Aug 17, 2020, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Aug 18, 2020, 13:56 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Change of conditions due to extension of the contract term, sufficient for conducting procurement procedure at the beginning of the next year, in the amount not exceeding 20% of the amount specified in the contract made in the previous year, if expenses for these purposes are approved in the established order
Change of conditions due to extension of the contract term, sufficient for conducting procurement procedure at the beginning of the next year, in the amount not exceeding 20% of the amount specified in the contract made in the previous year, if expenses for these purposes are approved in the established order
Note:
Продовження дії договору у зв"язку із продовженням терміну виконання будівельних робіт
ID:
24a522e847294b71b1b1ae430c7f2cdf
Date:
Jan 5, 2022, 14:37
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Dec 31, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jan 5, 2022, 14:37 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ФОП МУХАНОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
EDRPOU code:
2717010355
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 79069, Львівська область, місто Львів, Шевченківський район ВУЛИЦЯ ЯНОВСЬКОГО буд. 15
Information about customer
Name:
Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв "БУДОКАН" з поглибленим вивченням іноземних мов
EDRPOU code:
22336025
Website:
Address:
Україна, 79005, Львівська область, Львів, вул. Шухевича, 2