Капітальний ремонт будівлі Центру творчості дітей та юнацтва з елементами термомодернізації за адресою: м.Селидове, вул.Нагорна, 36
Valid:
Aug 28, 2020 – Dec 31, 2020
Contract ID :
UA-2020-07-27-008123-c-a1
Number:
№ 180
Date of signature:
Aug 28, 2020, 14:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Капітальний ремонт будівлі Центру творчості дітей та юнацтва з елементами термомодернізації за адресою: м.Селидове, вул.Нагорна, 36
Code DK 021:2015:
45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Sep 1, 2020, 00:00 – Dec 21, 2020, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 85400, Донецька область, місто Селидове, вул.Нагорна, 36 (Центр творчості дітей та юнацтва) |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Aug 28, 2020, 17:15 | |
| Annexes to the contract | Oct 13, 2020, 16:06 | |
| Signed contract | Aug 28, 2020, 17:14 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Пояснення щодо незазначеної інформації про залученого субпідрядника до виконання робіт згідно предмету закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. За кодом ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Капітальний ремонт будівлі Центру творчості дітей та юнацтва з елементами термомодернізації за адресою: м.Селидове, вул.Нагорна, 36), Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-07-27-008123-c.
ID:
6d3a0b279dec47de9f69eb3084685ea5
Date:
Sep 4, 2020, 13:42
Number of loaded document:
Протокол (пояснення)
Date of signature:
Sep 4, 2020, 13:39
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Sep 4, 2020, 13:42 | |
| Annexes to the contract | Sep 4, 2020, 13:40 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
«Сторони», керуючись нормами Закону України «Про публічні закупівлі», ст. ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, ст.188 Господарського кодексу України, п.10.1., 13.2. Договору № 180 від 28.08.2020р. (далі – Договір), дійшли згоди та уклали цю додаткову угоду про наступне:
1. На підставі листа № 09/13 від 09.10.2020 від ФОП Малихіна Ю.А., Сторони вирішили внести зміни у п.5.1. розділу 5. «Виконання робіт» Договору та викласти його у наступній редакції:
«5.1. Строк (термін) виконання робіт з 01.09.2020 до 21.12.2020 року.»
2. Внести зміни у п. 4.3. розділу 4. «Порядок здійснення оплати» Договору та викласти у новій редакції:
«4.3. Перед початком робіт Замовник сплачує Генпідряднику попередню оплату для виконання робіт у розмірі 50% - 4 443 450 грн. 00 коп. (чотири мільйони чотириста сорок три тисячі чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.) від загального обсягу робіт, згідно Постанови КМУ від 4 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».
Попередня оплата здійснюється протягом 5 банківських днів, шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, на небюджетний рахунок, відкритий на їх ім’я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, виключно з такого рахунку на цілі, визначені договором про закупівлю. Використана сума попередньої оплати підтверджуються ф. КБ-2в, ф.КБ-3. Генпідрядник зобов'язаний використати отримані кошти до 07.12.2020 року. Після спливу зазначеного строку невикористана сума попередньої оплати повертається Замовнику.
Замовник має право контролювати використання наданих Генпідряднику сум авансу.
За прострочення повернення отриманої суми попередньої оплати Генпідрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від несвоєчасно повернутої невикористаної суми попередньої оплати за кожний день прострочення.»
3. Внести зміни у Додаток 2 до Договору № 180 від 28.08.2020 «Календарний графік виконання робіт» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. За кодом ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Капітальний ремонт будівлі Центру творчості дітей та юнацтва з елементами термомодернізації за адресою: м.Селидове, вул.Нагорна, 36) та викласти в редакції, що додається.
4. Інші умови Договору залишаються незмінними і сторони підтверджують по ним свої зобов`язання.
5 . Справжня додаткова угода є невід`ємною частиною Договору.
6. Справжню додаткову угоду складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
ID:
b8b61e5962e7416183e61cc79ba6fea5
Date:
Oct 13, 2020, 16:06
Number of loaded document:
Додаткова угода № 1 від 12.10.2020
Date of signature:
Oct 12, 2020, 10:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Oct 13, 2020, 16:04 | |
| Electronic signature | Oct 13, 2020, 16:06 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
«Сторони», керуючись нормами Закону України «Про публічні закупівлі», ст. ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, ст.188 Господарського кодексу України, п.10.1., 13.2. Договору № 180 від 28.08.2020р. (далі – Договір), дійшли згоди та уклали цю додаткову угоду про наступне:
1. Розділ 3 «Ціна договору» доповнити пунктами 3.7., 3.8., 3.9. наступного змісту:
«3.7. Якщо під час будівництва виникла потреба виконати додаткові роботи, не враховані проектною документацією, забезпечення якою покладено на Замовника, і у зв’язку з цим у відповідному підвищенні твердого кошторису, Підрядник зобов’язаний у 5 денний строк повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник у 5 денний строк розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.
3.8. Підрядник зобов’язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання у строк визначений Договором відповіді на своє повідомлення. Завдані Підряднику збитки, пов’язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються замовником. Замовник звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт не було потреби.
3.9. Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому цим Договором порядку про необхідність виконання додаткових робіт і відповідного підвищення твердого кошторису, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв’язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об’єкта будівництва.»
ID:
86feb74aea6d4c3bb0c70e64ddd4852f
Date:
Dec 11, 2020, 17:00
Number of loaded document:
Додаткова угода № 2 від 10.12.2020
Date of signature:
Dec 10, 2020, 14:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 11, 2020, 17:00 | |
| Annexes to the contract | Dec 11, 2020, 16:56 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Agreed price change downwards (without changing the quantity (volume) and quality of goods, works and services)
Note:
«Сторони», керуючись нормами Закону України «Про публічні закупівлі», ст. ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, ст.188 Господарського кодексу України, п.10.1., 13.2. Договору № 180 від 28.08.2020р. (далі – Договір), дійшли згоди та уклали цю додаткову угоду про наступне:
1. На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за № 1 від 22.10.2020 року, № 2 від «01» грудня 2020 року, № 3 від 02.12.2020 року, № 4 від 04.12.2020 року, № 4-а від 04.12.2020 року, № 5 від 15.12.2020 року та № 6 від 16.12.2020 року, Сторони домовились внести зміни у п.3.1. розділу 3. «Ціна договору» і викласти його у наступній редакції:
«2.1. Договірна ціна на момент укладення Договору є твердою і становить: 8 023 976 грн. 64 коп. (вісім мільйонів двадцять три тисячі дев’ятсот сімдесят шість грн. 64 коп.) без ПДВ.
2. Зменшення суми Договору складає 862 923 грн. 36 коп. (вісімсот шістдесят дві тисячі дев’ятсот двадцять три грн. 36 коп.).
3. Інші умови Договору залишаються незмінними і сторони підтверджують по ним свої зобов`язання.
4. Справжня додаткова угода є невід`ємною частиною Договору.
5. Додаткова угода складена українською мовою, у двох примірниках для кожної із Сторін.
ID:
fb4bc01843db42c6a38a923d6580899d
Date:
Dec 23, 2020, 11:38
Number of loaded document:
Додаткова угода № 3 від 21.12.2020
Date of signature:
Dec 21, 2020, 11:35
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 23, 2020, 11:36 | |
| Electronic signature | Dec 23, 2020, 11:38 | |
| Annexes to the contract | Dec 23, 2020, 11:36 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ФОП Малихін Юрій Анатолійович
EDRPOU code:
3194002356
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 85340, Донецька область, Новоекономічне, вул. Пушкіна, 30
Information about customer
Name:
Відділ освіти Селидівської міської ради
EDRPOU code:
02142916
Website:
Address:
Україна, 85400, Донецька область, м. Селидове, вул. Нагорна, буд. 36