Поточний ремонт санвузлу і сходового маршу
Valid:
Jul 29, 2021 – Dec 31, 2021
Contract ID :
UA-2021-07-14-003000-c-b1
Number:
18
Date of signature:
Jul 29, 2021, 11:04
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Поточний ремонт санвузлу і сходового маршу
Code DK 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
|
Quantity: 1 послуга |
Delivery period: Jul 14, 2021, 00:00 – Dec 31, 2021, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, 35, Полтавська міська школа мистецтв «Мала академія мистецтв» імені Раїси Кириченко |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jul 29, 2021, 11:08 | |
| Electronic signature | Jul 29, 2021, 11:08 | |
| Change history | ||
| Not indicated | Jul 29, 2021, 11:07 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Змінити п.4.1 Договору №18 від 29.07.2021 року викласти в наступній редакції: "4.1 Підрядник забов'язується виконати Послуги по 10 вересня 2021 року"
ID:
229a24b6a3a0442389bd34e13a70a847
Date:
Sep 9, 2021, 15:20
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Sep 2, 2021, 15:12
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Sep 9, 2021, 15:20 | |
| Annexes to the contract | Sep 9, 2021, 15:19 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Змінити п. 4.1. Договору № 18 від 29.07.2021 року викласти в наступній редакції: "4.1. Підрядник забов'язується виконати Послуги по 30 вересня 2021 року"
ID:
5c4a2db08a6d4564ac5d71674f5b650c
Date:
Sep 9, 2021, 15:25
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Sep 9, 2021, 15:21
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Sep 9, 2021, 15:24 | |
| Electronic signature | Sep 9, 2021, 15:25 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ТОВ "СКМ МОНТАЖ"
EDRPOU code:
42764588
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 36000, Полтавська область, місто Полтава, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА БІРЮЗОВА, будинок 15-А
Information about customer
Name:
Полтавська міська школа мистецтв "Мала академія мистецтв" імені Раїси Кириченко
EDRPOU code:
21062703
Website:
Address:
Україна, 36014, Полтавська область, м. Полтава, Вул. Соборності, 35