ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Капітальний ремонт насосів 200Д-60 (1од.), 200Д-90 (4 од.) насосної станції №ІІ МК (інв. №101310145) ПК 112+47 Управління Головного Каховського магістрального каналу за адресою: Херсонська область, Каховський район, Зеленопідська сільська рада»
Valid:
Feb 2, 2021 – Dec 31, 2021
Contract ID :
UA-2021-01-12-001575-a-b1
Number:
27
Date of signature:
Feb 2, 2021, 15:45
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Капітальний ремонт насосів 200Д-60 (1од.), 200Д-90 (4 од.) насосної станції №ІІ МК (інв. №101310145) ПК 112+47 Управління Головного Каховського магістрального каналу за адресою: Херсонська область, Каховський район, Зеленопідська сільська рада»
Code DK 021:2015:
45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Feb 28, 2021, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 00000, Херсонська область, Каховський район, Зеленопідська сільська рада |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Feb 2, 2021, 15:51 | |
| Electronic signature | Feb 2, 2021, 15:51 | |
|
|
||
| Signed contract | Apr 14, 2021, 13:36 | |
| Not indicated | Feb 2, 2021, 15:46 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9.3 розділу 9, розділу 11 Договору № 27 від 02.02.2021 р. уклали цю Додаткову угоду про наступне: У зв’язку з тривалим строком укладання договору за результатами проведення спрощеної закупівлі, Сторони домовилися внести зміни до Додатку № 3 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку № 4 «План фінансування робіт» до Договору підряду № 27 від 02.02.2021 року (надалі - Договір) та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди.
ID:
108b0b6d0e664a55956ae7c7bbbc2053
Date:
Feb 5, 2021, 12:46
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Feb 5, 2021, 12:14
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Feb 5, 2021, 12:46 | |
| Annexes to the contract | Feb 5, 2021, 12:15 | |
| Annexes to the contract | Feb 5, 2021, 12:15 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Додаткову угоду до Договору підряду № 27 від 02.02.2021 року (далі-Договір) про наступне про наступне: У зв’язку з погіршенням погодних умов та відсутністю технологічної можливості Генпідрядника виконати роботи в строки, які передбачені Договором, Сторони домовились: Викласти п. 9.1 Договору в наступній редакції: « п. 9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе за Договором зобов’язань, тобто до 31.12.2021 р. Строк виконання робіт – до 23.03.2021р.». Внести зміни до Додатку № 3 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку № 4 «План фінансування робіт» до Договору та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди. У зв’язку із зміною банківських реквізитів «ГЕНПІДРЯДНИКА», Сторони домовилися внести відповідні зміни до договору підряду № 27 від 02.02.2021 року та викласти реквізити «ГЕНПІДРЯДНИКА», що містяться в Розділі 6 Договору «Адреси, реквізити, підписи та печатки Сторін» у новій редакції.
ID:
6666ea516a26480d9b915420e4dece75
Date:
Feb 26, 2021, 14:17
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Feb 26, 2021, 09:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Feb 26, 2021, 14:12 | |
| Annexes to the contract | Feb 26, 2021, 14:12 | |
| Electronic signature | Feb 26, 2021, 14:17 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Agreed price change downwards (without changing the quantity (volume) and quality of goods, works and services)
Note:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Додаткову угоду про наступне: Враховуючи динамічну договірну ціну Договору підряду № 27 від 02.02.2021 року (надалі – Договір) та відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт Сторони домовились зменшити загальну вартість Договору на 29739,40 грн. (двадцять дев'ять тисяч сімсот тридцять дев'ять грн. 40 коп.). Сторони домовились п. 4.1 Договору викласти в новій редакції: Вартість робіт, передбачених п.1.1 Договору узгоджується Сторонами на підставі динамічної Договірної ціни та локального кошторису і становить 485000,00 грн. (чотириста вісімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 80833,33 грн. (вісімдесят тисяч вісімсот тридцять три грн. 33 коп.). Усі інші умови Договору, не змінені цією угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують обов'язковість виконання прийнятих по ньому зобов'язань.
ID:
29e64f68a63943e989885ed0aa71af8c
Date:
Apr 8, 2021, 14:43
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Apr 8, 2021, 14:28
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Apr 8, 2021, 14:43 | |
| Annexes to the contract | Apr 8, 2021, 14:35 | |
| Annexes to the contract | Apr 8, 2021, 14:35 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ТОВ СТЕЙДЖ АЛЬЯНС
EDRPOU code:
43209597
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 49087, Дніпропетровська область, Дніпро, вулиця Василя Макуха,1
Information about customer
Name:
УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО КАХОВСЬКОГО МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ
EDRPOU code:
01034662
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 74822, Херсонська область, Каховський р-н, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, буд. 4