роботи з технічного нагляду за проведенням робіт по об’єкту: Реконструкція будівлі гаражу в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків. Коригування
Valid:
Jul 19, 2021 – Dec 31
Contract ID :
UA-2021-06-23-013608-c-c1
Number:
2/2021 ТН.К
Date of signature:
Jul 19, 2021, 11:55
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: роботи з технічного нагляду за проведенням робіт по об’єкту: Реконструкція будівлі гаражу в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків. Коригування
Code DK 021:2015:
71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
|
Quantity: 1 робота |
Delivery period: Dec 31, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 61058, Харківська область, місто Харків, вулиця Сумська, 35 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Jul 19, 2021, 12:17 | |
| Electronic signature | Jul 19, 2021, 12:20 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни до п. 1.1. Розділу 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» та викласти у наступній редакції:
«1.1. Виконавець зобов’язується у 2021-2023 роках здійснювати роботи з технічного нагляду за проведенням робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі гаражу в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків. Коригування» (код за ДК 021:2015 - 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт, з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»).
код за ДК 021:2015 - 71520000-9 - Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт.
Кількість обсягів виконання робіт – 1 робота.».
Внести зміни до п. 2.1. Розділу 2 «СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ» та викласти у наступній редакції:
«2.1. Виконання робіт починається з дати підписання цього Договору і закінчується «31» грудня 2023 року».
Внести зміни до п. 4.5. Розділу 4 «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ» та викласти у наступній редакції:
«4.5. Фінансування робіт у 2021 - 2022 роках не здійснювалось.».
Внести зміни до п. 8.1. Розділу 8 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» та викласти у наступній редакції:
«8.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.».
Внести зміни до Розділу 12 «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ СТОРІН» та викласти у наступній редакції:
Викласти Додаток № 1 «Календарний план робіт» в новій редакції, згідно з Додатком № 1 до цієї додаткової угоди.
Викласти Додаток № 3 «План фінансування робіт» в новій редакції, згідно з Додатком № 2 до цієї додаткової угоди.
ID:
f67d3c710d914974b7610da62e1c4271
Date:
Dec 20, 2022, 23:55
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Dec 20, 2022, 23:51
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 20, 2022, 23:55 | |
| Annexes to the contract | Dec 20, 2022, 23:54 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни до вступної частини Договору:
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк», в особі директора Григор’єва Олексія Яковича, що діє на підставі Статуту, (надалі - Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНАГЛЯД-ЕКСПЕРТ», в особі директора Антонова Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець) замінити на
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк», в особі директора Григор’єва Олексія Яковича, що діє на підставі Статуту, (надалі - Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНАГЛЯД-ЕКСПЕРТ», в особі директора Калюжного Олега Михайловича, що діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець)
Внести зміни до п. 1.1. Розділу 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» та викласти у наступній редакції:
«1.1. Виконавець зобов’язується у 2021-2024 роках здійснювати роботи з технічного нагляду за проведенням робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі гаражу в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків. Коригування» (код за ДК 021:2015 - 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт, з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»).
код за ДК 021:2015 - 71520000-9 - Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт.
Кількість обсягів виконання робіт – 1 робота.».
Внести зміни до п. 2.1. Розділу 2 «СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ» та викласти у наступній редакції:
«2.1. Виконання робіт починається з дати підписання цього Договору і закінчується «31» грудня 2024 року».
Внести зміни до п. 8.1. Розділу 8 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» та викласти у наступній редакції:
«8.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31 грудня 2024 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.».
Внести зміни до Розділу 12 «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ СТОРІН» та викласти у наступній редакції:
Викласти Додаток № 1 «Календарний план робіт» в новій редакції, згідно з Додатком № 1 до цієї додаткової угоди.
Викласти Додаток № 3 «План фінансування робіт» в новій редакції, згідно з Додатком № 2 до цієї додаткової угоди.
ID:
fac53ef3d4eb4f1e90addb35ca4080f7
Date:
Jan 9, 2024, 13:41
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Dec 29, 2023, 15:33
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jan 9, 2024, 15:35 | |
| Electronic signature | Jan 9, 2024, 15:41 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни до вступної частини Договору:
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк», в особі директора Григор’єва Олексія Яковича, що діє на підставі Статуту, (надалі - Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНАГЛЯД-ЕКСПЕРТ», в особі директора Калюжного Олега Михайловича, що діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець) замінити на
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк», в особі директора Григор’єва Олексія Яковича, що діє на підставі Статуту, (надалі - Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНАГЛЯД-ЕКСПЕРТ», в особі директора Пікалової Олени Геннадіївни, що діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець)
Внести зміни до п. 1.1. Розділу 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» та викласти у наступній редакції:
«1.1. Виконавець зобов’язується у 2021-2025 роках здійснювати роботи з технічного нагляду за проведенням робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі гаражу в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків. Коригування» (код за ДК 021:2015 - 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт, з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»).
Кількість обсягів виконання робіт – 1 робота.».
Внести зміни до п. 2.1. Розділу 2 «СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ» та викласти у наступній редакції:
«2.1. Виконання робіт починається з дати підписання цього Договору і закінчується «31» грудня 2025 року».
Внести зміни до п. 4.5. Розділу 4 «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ» та викласти у наступній редакції:
«4.5. Фінансування робіт у 2021 - 2024 роках не здійснювалось.».
Внести зміни до п. 8.1. Розділу 8 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» та викласти у наступній редакції:
«8.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31 грудня 2025 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.».
Внести зміни до Розділу 12 «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ СТОРІН» та викласти у наступній редакції:
Викласти Додаток № 3 «План фінансування робіт» в новій редакції, що додається.
ID:
56bc9c44b0de47099c339606512fd207
Date:
Dec 24, 2024, 18:35
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Dec 24, 2024, 18:33
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 24, 2024, 18:34 | |
| Electronic signature | Dec 24, 2024, 18:35 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни до п. 1.1. Розділу 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» та викласти у наступній редакції:
«1.1. Виконавець зобов’язується у 2021-2026 роках здійснювати роботи з технічного нагляду за проведенням робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі гаражу в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків. Коригування» (код за ДК 021:2015 - 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт, з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»).
Кількість обсягів виконання робіт – 1 робота.».
Внести зміни до п. 2.1. Розділу 2 «СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ» та викласти у наступній редакції:
«2.1. Виконання робіт починається з дати підписання цього Договору і закінчується «31» грудня 2026 року».
Внести зміни до п. 4.5. Розділу 4 «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ» та викласти у наступній редакції:
«4.5. Фінансування робіт у 2021 - 2025 роках не здійснювалось.».
Внести зміни до п. 8.1. Розділу 8 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» та викласти у наступній редакції:
«8.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31 грудня 2026 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.».
Викласти Додаток № 1 «Календарний план робіт» в новій редакції, що додається.
Викласти Додаток № 3 «План фінансування робіт» в новій редакції, що додається.
ID:
682215baff84482aa636ada75a1a129f
Date:
Dec 8, 2025, 13:45
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Dec 5, 2025, 13:43
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 8, 2025, 13:44 | |
| Electronic signature | Dec 8, 2025, 13:45 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВ "ТЕХНАГЛЯД-ЕКСПЕРТ"
EDRPOU code:
41111838
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 61024, Харківська область, місто Харків, В'ЇЗД ПУШКІНСЬКИЙ, будинок 5
Information about customer
Name:
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк»
EDRPOU code:
02220881
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 61058, Харківська область, м. Харків, вул. Сумська, буд. 35