ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво міської каналізаційної системи «Центр» (напірний колектор та самопливний колектор по вул. Мічуріна) в м. Глобине, Полтавської області (ДК 021:2015, код 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)
Valid:
May 28, 2019 – Dec 31, 2022
Contract ID :
UA-2019-04-18-000221-c-c1
Number:
161
Date of signature:
May 28, 2019, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво міської каналізаційної системи «Центр» (напірний колектор та самопливний колектор по вул. Мічуріна) в м. Глобине, Полтавської області.
Code DK 021:2015:
45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт
|
Quantity: 1 работы |
Delivery period: Dec 31, 2022, 00:00 |
Place of delivery: Not indicated |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jun 3, 2019, 16:24 | |
| Signed contract | May 28, 2019, 15:38 | |
| Not indicated | Jun 1, 2020, 13:30 | |
| Electronic signature | May 28, 2019, 15:38 | |
| Electronic signature | May 28, 2019, 15:38 | |
| Electronic signature | May 28, 2019, 15:38 | |
|
|
||
| Not indicated | May 25, 2020, 14:41 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, у відповідності до п.3 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» з метою покращення якості предмета закупівлі, що не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі Сторони уклали додаткову угоду №1 до Договору підряду №161 від 28.05.2019 року.
ID:
a4e5ddb4b08f406f9c91cda3dd175212
Date:
Jun 3, 2019, 16:24
Number of loaded document:
161
Date of signature:
Jun 3, 2019, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jun 3, 2019, 16:24 | |
| Electronic signature | Jun 3, 2019, 16:24 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі
ID:
0e5ae0e7b4de4f7f86f23e5ee5c19a26
Date:
May 25, 2020, 14:51
Number of loaded document:
2
Date of signature:
May 25, 2020, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | May 25, 2020, 14:50 | |
| Not indicated | May 25, 2020, 14:44 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, у відповідності до п.3 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» з метою покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, Сторони уклали додаткову угоду №3 до Договору підряду №161 від 28.05.2019 року.
ID:
0dc9b9563cab4c0f86bbc024d8e2a31f
Date:
Jun 1, 2020, 13:32
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Jun 1, 2020, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jun 1, 2020, 13:32 | |
| Not indicated | Jun 1, 2020, 13:31 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, ст. 48 Бюджетного кодексу України, відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» між Виконавчим комітетом Глобинської міської ради та ТОВ «Будімперія 2017» 06 жовтня 2021 року було укладено Додаткову угоду №4 до Договору підряду №161 від 28.05.2019 р. про продовження строку виконання робіт та строку дії Договору (строк виконання робіт та строк дії договору може бути продовжений Сторонами на підставі належним чином оформленої додаткової угоди згідно пункту 4 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: «продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі).
ID:
ed363cb2cbf54828a2f162b52c17af1b
Date:
Oct 6, 2021, 13:13
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Oct 6, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Oct 6, 2021, 13:13 | |
| Signed contract | Oct 6, 2021, 13:12 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Укладено Додаткову угоду №5 до Договору підряду №161 від 28.05.2019 р. про покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.
ID:
c1a83b3c8781495d93ccda439679eb58
Date:
Nov 10, 2021, 16:31
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Nov 10, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Nov 10, 2021, 16:31 | |
| Signed contract | Nov 10, 2021, 16:31 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, ст. 48 Бюджетного кодексу України, відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» між Виконавчим комітетом Глобинської міської ради та ТОВ «Будімперія 2017» 25 листопада 2021 року було укладено Додаткову угоду №6 до Договору підряду №161 від 28.05.2019 р. про покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.
ID:
5c33f437618e4c12a1f770bbb0c0eb74
Date:
Nov 25, 2021, 14:27
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Nov 25, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Nov 25, 2021, 14:27 | |
| Electronic signature | Nov 25, 2021, 14:27 |
Change №7
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
ID:
c055085693de41aca34b25413fb1bab0
Date:
Dec 23, 2021, 16:12
Number of loaded document:
7
Date of signature:
Dec 23, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Dec 23, 2021, 16:12 | |
| Electronic signature | Dec 23, 2021, 16:12 |
Change №8
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни до розділу 2. «Ціна Договору» викласти пункт 2.2. Договору в
наступній редакції:
«2.2. Договірна ціна є динамічною і складає 4 635 575,00 (чотири мільйони шістсот
тридцять п’ять тисяч п’ятсот сімдесят п’ять гривень 00 коп.) грн, у т.ч. ПДВ 20%
772 595,83 грн (сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот дев’яносто п’ять гривень 83 коп.).
Ціна робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та
правилами.
Ціна Договору враховує усі витрати ПІДРЯДНИКА на виконання предмету Договору.
Вказана в п. 2.2. даного Договору вартість робіт включає витрати ПІДРЯДНИКА на
виконання своїх зобов’язань за п.1.1 даного Договору, в тому числі обладнання, матеріалів,
інструментів, витрати на їх доставку, транспорт, машини, механізми та пальне, заробітну
плату, засоби безпеки, вартість підготовчих та супутніх робіт.
Фінансові зобов’язання взяті Замовником в межах цього Договору беруться щодо
оплати частини предмета закупівлі на 2019 рік в розмірі 1 712 220,90 грн (один мільйон
сімсот дванадцять тисяч двісті двадцять гривень 90 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 285 370,15 грн
(двісті вісімдесят п’ять тисяч триста сімдесят гривень 15 коп.); на 2020 рік у розмірі
793 256,40 грн (сімсот дев’яносто три тисячі двісті п’ятдесят шість гривень 40 коп.), у т.ч.
ПДВ 20% 132 209,40 грн (сто тридцять дві тисячі двісті дев’ять гривень 40 коп.); на 2021
рік у розмірі 1954670,40 грн (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят чотири тисячі шістсот
сімдесят гривень 40 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 325778,40 грн (триста двадцять п’ять тисяч
сімсот сімдесят вісім гривні 40 коп.); на 2022 рік у розмірі 175427,30 грн (сто сімдесят п’ять
тисяч чотириста двадцять сім гривень 30 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 29237,88 грн (двадцять
дев’ять тисяч двісті тридцять сім гривні 88 коп.). Разом з тим, оплата предмета закупівлі
здійснюється виключно за наявності коштів за кошторисами Виконавчого комітету
Глобинської міської ради на 2019-2022 р. та наявності відповідних надходжень (коштів)
субвенції Державного бюджету України, районного бюджету, інших надходжень.».
2. Внести зміни до розділу 3. «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ» викласти пункт
3.2. Договору в наступній редакції:
«3.2. Розрахунки по даному Договору проводяться у відповідності до Бюджетного
кодексу України в межах та за рахунок коштів, перерахованих розпорядником коштів,
передбачених для фінансування предмету Договору за рахунок коштів, що передбачені на
2019 рік в розмірі 1 712 220,90 грн (один мільйон сімсот дванадцять тисяч двісті двадцять
гривень 90 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 285 370,15 грн (двісті вісімдесят п’ять тисяч триста
сімдесят гривень 15 коп.); на 2020 рік у розмірі 793 256,40 грн (сімсот дев’яносто три тисячі
двісті п’ятдесят шість гривень 40 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 132 209,40 грн (сто тридцять дві
тисячі двісті дев’ять гривень 40 коп.); на 2021 рік у розмірі 1954670,40 грн (один мільйон
дев’ятсот п’ятдесят чотири тисячі шістсот сімдесят гривень 40 коп.), у т.ч. ПДВ 20%
325778,40 грн (триста двадцять п’ять тисяч сімсот сімдесят вісім гривні 40 коп.); на 2022
рік у розмірі 175427,30 грн (сто сімдесят п’ять тисяч чотириста двадцять сім гривень 30
коп.), у т.ч. ПДВ 20% 29237,88 грн (двадцять дев’ять тисяч двісті тридцять сім гривні 88
коп.)., шляхом:
- поетапної оплати ЗАМОВНИКОМ виконаних робіт після підписання Сторонами
довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, акту
приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених ПІДРЯДНИКОМ відповідно
до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, в межах ціни цього Договору, у строк до 10 (десяти)
календарних днів після надходження коштів для фінансування предмету Договору на
рахунок ЗАМОВНИКА».
3. Викласти в новій редакції:
- план фінансування (додаток №1).
4. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та
становить невід'ємну частину Договору підряду №161 від 28.05.2019 року.
5. Інші умови договору залишаються незмінними та Сторони підтверджують по них
свої зобов’язання.
6. Дана Додаткова угода складена українською мовою, в двох автентичних
примірниках по одному для кожної із Сторін, кожен з яких має однакову юридичну
силу.
7. Невід`ємною частиною Додаткової угоди є:
- план фінансування (додаток №1).
ID:
d9c2288f5bc74adc88645c502ec6af0e
Date:
Sep 6, 2022, 10:14
Number of loaded document:
8
Date of signature:
Sep 5, 2022, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Sep 6, 2022, 10:14 | |
| Signed contract | Sep 6, 2022, 10:14 |
Change №9
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
1. Сторони дійшли згоди Додаткову угоду №8 від 05.09.2022 року до Договору підряду №161 від 28.05.2019 року вважати недійсною.
2. Внести зміни до розділу 2. «Ціна Договору» викласти пункт 2.2. Договору в наступній редакції:
«2.2. Договірна ціна є динамічною і складає 4 635 575,00 (чотири мільйони шістсот тридцять п’ять тисяч п’ятсот сімдесят п’ять гривень 00 коп.) грн, у т.ч. ПДВ 20% 772 595,83 грн (сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот дев’яносто п’ять гривень 83 коп.).
Ціна робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами.
Ціна Договору враховує усі витрати ПІДРЯДНИКА на виконання предмету Договору.
Вказана в п. 2.2. даного Договору вартість робіт включає витрати ПІДРЯДНИКА на виконання своїх зобов’язань за п.1.1 даного Договору, в тому числі обладнання, матеріалів, інструментів, витрати на їх доставку, транспорт, машини, механізми та пальне, заробітну плату, засоби безпеки, вартість підготовчих та супутніх робіт.
Фінансові зобов’язання взяті Замовником в межах цього Договору беруться щодо оплати частини предмета закупівлі на 2019 рік в розмірі 1 712 220,90 грн (один мільйон сімсот дванадцять тисяч двісті двадцять гривень 90 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 285 370,15 грн (двісті вісімдесят п’ять тисяч триста сімдесят гривень 15 коп.); на 2020 рік у розмірі 793 256,40 грн (сімсот дев’яносто три тисячі двісті п’ятдесят шість гривень 40 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 132 209,40 грн (сто тридцять дві тисячі двісті дев’ять гривень 40 коп.); на 2021 рік у розмірі 1954670,40 грн (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят чотири тисячі шістсот сімдесят гривень 40 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 325778,40 грн (триста двадцять п’ять тисяч сімсот сімдесят вісім гривні 40 коп.); на 2022 рік у розмірі 175427,30 грн (сто сімдесят п’ять тисяч чотириста двадцять сім гривень 30 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 29237,88 грн (двадцять дев’ять тисяч двісті тридцять сім гривні 88 коп.). Разом з тим, оплата предмета закупівлі здійснюється виключно за наявності коштів за кошторисами Виконавчого комітету Глобинської міської ради на 2019-2022 р. та наявності відповідних надходжень (коштів) субвенції Державного бюджету України, районного бюджету, інших надходжень.».
3. Внести зміни до розділу 3. «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ» викласти пункт 3.2. Договору в наступній редакції:
«3.2. Розрахунки по даному Договору проводяться у відповідності до Бюджетного кодексу України в межах та за рахунок коштів, перерахованих розпорядником коштів, передбачених для фінансування предмету Договору за рахунок коштів, що передбачені на 2019 рік в розмірі 1 712 220,90 грн (один мільйон сімсот дванадцять тисяч двісті двадцять гривень 90 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 285 370,15 грн (двісті вісімдесят п’ять тисяч триста сімдесят гривень 15 коп.); на 2020 рік у розмірі 793 256,40 грн (сімсот дев’яносто три тисячі двісті п’ятдесят шість гривень 40 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 132 209,40 грн (сто тридцять дві тисячі двісті дев’ять гривень 40 коп.); на 2021 рік у розмірі 1954670,40 грн (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят чотири тисячі шістсот сімдесят гривень 40 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 325778,40 грн (триста двадцять п’ять тисяч сімсот сімдесят вісім гривні 40 коп.); на 2022 рік у розмірі 175427,30 грн (сто сімдесят п’ять тисяч чотириста двадцять сім гривень 30 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 29237,88 грн (двадцять дев’ять тисяч двісті тридцять сім гривні 88 коп.)., шляхом:
- поетапної оплати ЗАМОВНИКОМ виконаних робіт після підписання Сторонами довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених ПІДРЯДНИКОМ відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, в межах ціни цього Договору, у строк до 10 (десяти) календарних днів після надходження коштів для фінансування предмету Договору на рахунок ЗАМОВНИКА».
3. Розділ 7 «Якість робіт» доповнити пунктом 7.3. наступного змісту:
«7.3. Неякісно виконані роботи, а також роботи виконані з порушенням державних будівельних норм і правил та роботи виконані з відхиленням від проекту, роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають встановленим вимогам підлягають виправленню Підрядником за власний рахунок, протягом десяти календарних днів, з моменту отримання повідомлення від Замовника.».
4. Викласти в новій редакції:
- план фінансування (додаток №1).
5. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору підряду №161 від 28.05.2019 року.
6. Інші умови договору залишаються незмінними та Сторони підтверджують по них свої зобов’язання.
7. Дана Додаткова угода складена українською мовою, в двох автентичних примірниках по одному для кожної із Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.
8. Невід`ємною частиною Додаткової угоди є:
- план фінансування (додаток №1).
ID:
5352681750dd4848b40d0ef1168086e0
Date:
Sep 13, 2022, 14:40
Number of loaded document:
9
Date of signature:
Sep 13, 2022, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Sep 13, 2022, 14:40 | |
| Signed contract | Sep 13, 2022, 14:40 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ТОВ "Будімперія 2017"
EDRPOU code:
41543893
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 36000, Полтавська область, м.Полтава, бульвар В.Боровиковського, буд 4,кв.114
Information about customer
Name:
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГЛОБИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
EDRPOU code:
04382056
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 39000, Полтавська обл., Глобине, Глобинський район, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 285