Нове будівництво допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховище, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО« Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків. Коригування
Valid:
Jul 23, 2021 – Dec 31
Contract ID :
UA-2021-06-10-010083-b-c1
Number:
4-1
Date of signature:
Jul 23, 2021, 15:14
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Нове будівництво допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховище, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО« Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків. Коригування
Code DK 021:2015:
45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів
|
Quantity: 1 робота |
Delivery period: Dec 31, 00:00 |
Place of delivery: Україна, Харківська область |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jul 23, 2021, 15:22 | |
| Signed contract | Jul 23, 2021, 15:18 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Доповнити розділ VІ. Права та обов’язки сторін п. 6.4.4.3 та викласти його у наступній
редакції:
« 6.4.4.3. Підрядник планує залучати субпідрядну організацію для виконання робіт, обсяг яких складає
не менше ніж 20% від загальної вартості ціни пропозиції, а саме: Фізична особа-підприємець Губін
Андрій Сергійович: Юридична адреса: 61172, Харківська обл., місто Харків, вул. Зубарєва, буд. 55, кв.
64; Фактична адреса: 62480, Харківська обл., Харківський р-н., с. Хроли, вул. Птахівник, 3, код
ЄДРПОУ 3142505891».
ID:
7d7c9c1e2a044a889c894f36e55fbafa
Date:
Aug 3, 2021, 16:26
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Aug 3, 2021, 16:24
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Aug 3, 2021, 16:25 | |
| Electronic signature | Aug 3, 2021, 16:26 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Внести зміни у пункт 3.1. розділу ІІІ. Ціна Договору:
"3.1. Ціна цього Договору становить 39 612 380 грн. 65 коп. (тридцять дев'ять мільйонів шістсот дванадцять тисяч триста вісім сімдесят грн. 65 коп.), в тому числі ПДВ - 6 602 063 грн. 44 коп. (шість мільйонів шістсот дві тисячі шістдесят три грн. 44 коп.)".
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна договору.
"3.2.1. Обсяг фінансування робіт на 2021 рік, зменшується на 0 грн. 01 коп. (нуль грн. 01 коп.) і складає 11 128 825 грн. 82 коп. (одинадцять мільйонів сто двадцять вісім тисяч вісімсот двадцять п'ять грн. 82 коп.), в тому числі ПДВ 1 854 804 грн 30 коп. (один мільйон вісімсот п'ятдесят чотири тисячі вісімсот чотири грн. 30 коп.)".
ID:
36826c8b3a1f47f5b90abb74ef224023
Date:
Sep 6, 2021, 16:34
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Sep 6, 2021, 16:15
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Sep 6, 2021, 16:33 | |
| Electronic signature | Sep 6, 2021, 16:34 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.2. Обсяг фінансування робіт на 2021 рік, збільшується на 2 000 000грн. 00 коп. (два
мільйона грн. 00 коп.) і складає 13 128 825 грн. 82 коп. (тринадцять мільйонів сто двадцять вісім тисяч
вісімсот двадцять п’ять грн. 82 коп.), в тому числі ПДВ – 2 188 137 грн 64 коп. (два мільйона сто
вісімдесят вісім тисяч сто тридцять сім грн. 64 коп.)».
ID:
59539d4304c74e8ea7feebf8ecf5afa9
Date:
Oct 11, 2021, 16:17
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Oct 11, 2021, 16:14
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Oct 11, 2021, 16:17 | |
| Annexes to the contract | Oct 11, 2021, 16:15 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Викласти у новій редакції Графік виконання робіт розділу – ХІІ. Додаток до Договору у
новій редакції додається.
ID:
b3358301e8434aad9cc9876e73960c83
Date:
Oct 20, 2021, 15:38
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Oct 20, 2021, 15:35
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Oct 20, 2021, 15:38 | |
| Annexes to the contract | Oct 20, 2021, 15:36 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.3. Обсяг фінансування робіт на 2021 рік, збільшується на 82 772 грн. 63 коп. (вісімдесят дві
тисячі сімсот сімдесят дві грн. 63 коп.) і складає 13 211 598 грн. 45 коп. (тринадцять мільйонів двісті
одинадцять тисяч п’ятсот дев’яносто вісім грн. 45 коп.), в тому числі ПДВ – 2 201 933 грн 07 коп. (два
мільйона двісті одна тисяча дев’ятсот тридцять три грн. 07 коп.)».
ID:
7a9a69aab4ed4ae5a5781912876379ae
Date:
Nov 23, 2021, 16:14
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Nov 23, 2021, 16:05
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Nov 23, 2021, 16:14 | |
| Annexes to the contract | Nov 23, 2021, 16:05 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.4. Обсяг фінансування робіт на 2021 рік, збільшується на 246 704 грн. 63 коп. (двісті сорок
шість тисяч сімсот чотири грн. 63 коп.) і складає 13 458 303 грн. 08 коп. (тринадцять мільйонів
чотириста п’ятдесят вісім тисяч триста три грн. 08 коп.), в тому числі ПДВ – 2 243 050 грн 51 коп. (два
мільйона двісті сорок три тисячі п’ятдесят грн. 51 коп.)».
ID:
a53d6fd9a81343589512ad557bb022ff
Date:
Dec 7, 2021, 16:36
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Dec 6, 2021, 16:34
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 7, 2021, 16:35 | |
| Electronic signature | Dec 7, 2021, 16:36 |
Change №7
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни у розділ І. Предмет Договору та викласти п. 1.1. у наступній редакції:
«1.1. Підрядник зобов’язується у 2021-2023 роках виконати роботи з нового будівництва допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул. Сумська,35, м. Харків. Коригування (код ДК 021:2015 45212000-6 - будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів, з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013) відповідно до проектно-кошторисної документації та тендерної документації, а Замовник – прийняти ці роботи та оплатити їх.»
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.5. Обсяг фінансування робіт на 2022 рік, згідно з 9 сесії 8 скликання Харківської міської ради від 22.12.2021 р. та Наказу департаменту житлового комунального господарства від 22.08.2022 р. №300 складає 1 582 315 грн. 31 коп. (один мільйон п’ятсот вісімдесят дві тисячі триста п’ятнадцять грн. 31 коп.), в тому числі ПДВ – 263 719 грн 22 коп. (двісті шістдесят три тисячі сімсот дев’ятнадцять грн. 22 коп.)».
Внести зміни у розділ V. Виконання робіт та викласти п. 5.1. у наступній редакції:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2023 року.
5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.
5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2023 р. згідно графіка виконання робіт.».
Внести зміни у розділ Х. Строк дії Договору та викласти п. 10.1. у наступній редакції:
«10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2023р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань».
Викласти у новій редакції Графік виконання робіт, Графік фінансування робіт розділу –ХІІ та доповнити розділ ХІІ Договірною ціною на 2022 рік, Договірною ціною на 2021-2023 рік. Додатки до Договору у новій редакції, додаються.
ID:
99853dd2af5f4d2c9b565f2f544f4e72
Date:
Sep 14, 2022, 19:04
Number of loaded document:
7
Date of signature:
Sep 7, 2022, 18:55
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Sep 14, 2022, 19:04 | |
| Annexes to the contract | Sep 14, 2022, 19:02 |
Change №8
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.5. Обсяг фінансування робіт на 2022 рік зменшується на 1 582 315 грн. 31 коп. (один мільйон п’ятсот вісімдесят дві тисячі триста п’ятнадцять грн. 31 коп.), в тому числі ПДВ – 263 719 грн 22 коп. (двісті шістдесят три тисячі сімсот дев’ятнадцять грн. 22 коп.)».
Внести зміни у розділ ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Викласти у новій редакції Графік виконання робіт, Графік фінансування робіт розділу –ХІІ. Додатки до Договору у новій редакції, додаються.
ID:
a55f9dbed76b4272b215ae705c365522
Date:
Sep 20, 2023, 12:36
Number of loaded document:
8
Date of signature:
Sep 19, 2023, 15:34
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Sep 20, 2023, 15:35 | |
| Electronic signature | Sep 20, 2023, 15:36 |
Change №9
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни у розділ І. Предмет Договору та викласти п. 1.1. у наступній редакції:
«1.1. Підрядник зобов’язується у 2021-2024 роках виконати роботи з нового будівництва допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська,35, м.Харків. Коригування (код згідно з ДК 021:2015 45212000-6 – будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) відповідно до проектно-кошторисної документації та тендерної документації, а Замовник – прийняти ці роботи та оплатити їх.»
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.6. Обсяг фінансування робіт на 2023 рік, згідно з Розпорядженням Харківського міського голови від 15.09.2023 номер 264 «Про перерозподіл бюджетних призначень» складає 1 582 315 грн. 31 коп. (один мільйон п’ятсот вісімдесят дві тисячі триста п’ятнадцять грн. 31 коп.), в тому числі ПДВ – 263 719 грн 22 коп. (двісті шістдесят три тисячі сімсот дев’ятнадцять грн. 22 коп.)».
Внести зміни у розділ V. Виконання робіт та викласти п. 5.1. у наступній редакції:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2024 року.
5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.
5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2024 р. згідно графіка виконання робіт.».
Внести зміни у розділ Х. Строк дії Договору та викласти п. 10.1. у наступній редакції:
«10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2024р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань».
Викласти у новій редакції Графік виконання робіт, Графік фінансування робіт розділу –ХІІ та доповнити розділ ХІІ Договірною ціною на 2023 рік, Договірною ціною на 2020-2024 рік. Додатки до Договору у новій редакції, додаються.
ID:
cb68b0aa76ef4b018109a525b6177fb1
Date:
Sep 20, 2023, 12:46
Number of loaded document:
9
Date of signature:
Sep 19, 2023, 15:36
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Sep 20, 2023, 15:46 | |
| Annexes to the contract | Sep 20, 2023, 15:39 |
Change №10
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни у розділ І. Предмет Договору та викласти п. 1.1. у наступній редакції:
«1.1. Підрядник зобов’язується у 2021-2025 роках виконати роботи з нового будівництва допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська,35, м.Харків. Коригування (код згідно з ДК 021:2015 45212000-6 – будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) відповідно до проектно-кошторисної документації та тендерної документації, а Замовник – прийняти ці роботи та оплатити їх».
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.7. Обсяг фінансування робіт на 2024 рік, складає 0 грн 00 коп. (нуль грн 00 коп.), в тому числі ПДВ – 0 грн 00 коп. (нуль грн 00 коп.).».
Внести зміни у розділ V. Виконання робіт та викласти п. 5.1. у наступній редакції:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2025 року.
5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.
5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2025 р. згідно графіка виконання робіт.».
4.1. Внести зміни у розділ Х. Строк дії Договору та викласти п. 10.1. у наступній редакції:
«10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2025р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань».
Викласти у новій редакції Графік виконання робіт, Графік фінансування робіт розділу –ХІІ та доповнити розділ ХІІ - Договірною ціною на 2020-2025 рік. Додатки до Договору у новій редакції, додаються.
ID:
20745aa31d504e9e87f0fbbe89e2759a
Date:
Dec 26, 2024, 16:57
Number of loaded document:
10
Date of signature:
Dec 26, 2024, 16:54
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 26, 2024, 16:56 | |
| Electronic signature | Dec 26, 2024, 16:57 |
Change №11
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни у розділ І. Предмет Договору та викласти п. 1.1. у наступній редакції:
«1.1. Підрядник зобов’язується у 2021-2026 роках виконати роботи з нового будівництва допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська,35, м.Харків. Коригування (код згідно з ДК 021:2015 45212000-6 – будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) відповідно до проектно-кошторисної документації та тендерної документації, а Замовник – прийняти ці роботи та оплатити їх».
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.8. Обсяг фінансування робіт на 2025 рік, складає 0 грн 00 коп. (нуль грн 00 коп.), в тому числі ПДВ – 0 грн 00 коп. (нуль грн 00 коп.).».
Внести зміни у розділ V. Виконання робіт та викласти п. 5.1. у наступній редакції:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2026 року.
5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.
5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2026 р. згідно графіка виконання робіт.».
Внести зміни у розділ Х. Строк дії Договору та викласти п. 10.1. у наступній редакції:
«10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2026р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань».
Внести зміни до Розділу ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін та викласти у новій редакції реквізити Замовника та Підрядника:
Викласти у новій редакції Графік виконання робіт, Графік фінансування робіт розділу –ХІІ та доповнити розділ ХІІ - Договірною ціною на 2021-2026 рік. Додатки до Договору у новій редакції, додаються.
ID:
a0618d1a6e0d4c9692fa41f4d960a9e1
Date:
Dec 19, 2025, 12:26
Number of loaded document:
11
Date of signature:
Dec 17, 2025, 12:23
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 19, 2025, 12:26 | |
| Annexes to the contract | Dec 19, 2025, 12:25 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ПП "Будівельна фірма "ПРОМТЕКС"
EDRPOU code:
24340261
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 61166, Харківська область, Харків, вул. Бакуліна, буд. 11, кімн. 5.42
Information about customer
Name:
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк»
EDRPOU code:
02220881
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 61058, Харківська область, м. Харків, вул. Сумська, буд. 35