Послуги з благоустрою прибудинкової території біля будинку №34 на вул. Береговій в м. Івано-Франківськ (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)
Valid:
Aug 16, 2022 – Dec 31, 2022
Contract ID :
UA-2022-07-22-002614-a-b1
Number:
140/22
Date of signature:
Aug 16, 2022, 12:54
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Послуги з благоустрою прибудинкової території біля будинку №34 на вул. Береговій в м. Івано-Франківськ (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)
Code DK 021:2015:
45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт
|
Quantity: 1 послуга |
Delivery period: Dec 31, 2022, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 76000, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Берегова, 34 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Aug 16, 2022, 12:55 | |
| Electronic signature | Aug 16, 2022, 12:57 | |
| Electronic signature | Aug 16, 2022, 12:57 | |
| Change history | ||
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку із затримкою бюджетного фінансування витрат Замовника, що підтверджує виникнення об’єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов’язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі", умовами даного Договору, Сторони погодили внести зміни до Договору про надання послуг
ID:
df5a325edff84909aed932688cb51045
Date:
Aug 22, 2022, 11:04
Number of loaded document:
153/22
Date of signature:
Aug 22, 2022, 11:02
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Aug 22, 2022, 11:04 | |
| Annexes to the contract | Aug 22, 2022, 11:03 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (із змінами). Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» від 16.11.2022р. та у зв’язку із затримкою фінансування витрат замовника, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, умовами даного Договору, Сторони погодили внести зміни до Договору про надання послуг.
ID:
70fc7850c9724e37bb410f32e8afaacc
Date:
Nov 18, 2022, 15:13
Number of loaded document:
239/22
Date of signature:
Nov 18, 2022, 15:11
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Nov 18, 2022, 15:13 | |
| Annexes to the contract | Nov 18, 2022, 15:12 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Враховуючи уточнюючий дефектний акт та враховуючи фактичний обсяг видатків Замовника, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі", умовами даного Договору підряду, Сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
8432ea6f701d4f3fbc260006df53a5a2
Date:
Dec 28, 2022, 16:22
Number of loaded document:
348/22
Date of signature:
Dec 28, 2022, 16:17
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 28, 2022, 16:22 | |
| Annexes to the contract | Dec 28, 2022, 16:20 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ТОВ НОРТ-БУДІНВЕСТ
EDRPOU code:
40270475
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 77462, Івано-Франківська область, село Братківці, вулиця Лази,16а
Information about customer
Name:
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
EDRPOU code:
43905443
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 7