Роботи з виконання функцій служби замовника та здійснення технічного нагляду по об’єкту: Реконструкція господарського корпусу (літ.В) для розміщення структурних підрозділів Державної установи «Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України розташованої за адресою: вул. Героїв Севастополя, 30 у Солом’янському районі м. Києва (ДК 021:2015 - 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)
Valid:
Jul 7, 2021 – Dec 31, 2025
Contract ID :
UA-2021-06-02-003791-c-c1
Number:
Т-25
Date of signature:
Jul 7, 2021, 15:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Роботи з виконання функцій служби замовника та здійснення технічного нагляду по об’єкту: Реконструкція господарського корпусу (літ.В) для розміщення структурних підрозділів Державної установи «Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України розташованої за адресою: вул. Героїв Севастополя, 30 у Солом’янському районі м. Києва (ДК 021:2015 - 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)
Code DK 021:2015:
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Dec 31, 2025, 18:00 |
Place of delivery: Україна, 03126, Київська область, Київ, Героїв Севастополя, 30 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з введенням на території України воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що суттєво вплинуло на строки виконання робіт за Договором та на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIІI (зі змінами), відповідно до п.15.1, п.п. 3 п. 15.9 Договору Замовник та Виконавець дійшли згоди продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов’язань щодо виконання робіт по 31.12.2023 року. (включно)
ID:
a53becc1296e439eb8f9ceba7eca29b6
Date:
Dec 28, 2022, 11:23
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Dec 28, 2022, 10:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 28, 2022, 11:22 | |
| Electronic signature | Dec 28, 2022, 11:23 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до Плану використання бюджетних коштів, затвердженого 08 червня 2023 року, та виділеного фінансування на капітальні видатки Замовника та у зв’язку з продовженням дії на території України воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що суттєво вплинуло на строки виконання робіт за Договором та на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIІI (зі змінами), відповідно до п.15.1, п.п. 3 п. 15.9 Договору Замовник та Виконавець дійшли згоди продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов’язань щодо виконання робіт по 31.12.2024 року.
ID:
26dfb420920c4a178e7634781be5de94
Date:
Jun 28, 2023, 11:11
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Jun 28, 2023, 10:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jun 28, 2023, 11:10 | |
| Electronic signature | Jun 28, 2023, 11:11 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до Плану використання бюджетних коштів, затвердженого 20 червня 2024 року, та обмеженого фінансування капітальних видатків Замовника, що суттєво вплинуло на строки виконання робіт за Договором та на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIІI (зі змінами), відповідно до п.15.1, п.п. 3 п. 15.9 Договору Замовник та Виконавець дійшли згоди продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов’язань щодо виконання робіт по 31.12.2025 року. (включно)
ID:
a92fe21e68f94fb788c244cba223b48c
Date:
Jul 4, 2024, 10:50
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Jul 4, 2024, 10:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jul 4, 2024, 13:48 | |
| Electronic signature | Jul 4, 2024, 13:50 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВ ПРОЕКТ-СТУДІЯ
EDRPOU code:
36047326
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 04071, м. Київ, Київ, вул. Введенська, 29/58, кв. 15
Information about customer
Name:
Державна установа "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України
EDRPOU code:
02011953
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 03126, Київська область, Київ, Героїв Севастополя, 30