Влаштування освітлення центрального пірсу на міському озері на вул. Гетьмана Мазепи в м. Івано-Франківську (капітальний ремонт) (ДК 021:2015 - 45316000-5 - Монтаж систем освітлення і сигналізації)
Valid:
Jul 19, 2021 – Dec 31, 2021
Contract ID :
UA-2021-06-17-004980-c-c1
Number:
171/21
Date of signature:
Jul 19, 2021, 11:50
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Влаштування освітлення центрального пірсу на міському озері на вул. Гетьмана Мазепи в м. Івано-Франківську (капітальний ремонт) (ДК 021:2015 - 45316000-5 - Монтаж систем освітлення і сигналізації)
Code DK 021:2015:
45316000-5 Монтаж систем освітлення і сигналізації
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Aug 20, 2021, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 76000, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, міське озеро на вул. Гетьмана Мазепи |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Jul 19, 2021, 11:52 | |
| Electronic signature | Jul 19, 2021, 11:53 | |
| Electronic signature | Jul 19, 2021, 11:53 | |
|
|
||
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
у зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника, що підтверджує виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов'язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі" зі змінами та доповненнями, умовами Договору підряду, Сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
e4bb6b0de3cc4af187fc72dda6c1cb9a
Date:
Aug 19, 2021, 11:31
Number of loaded document:
218/21
Date of signature:
Aug 19, 2021, 11:27
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Aug 19, 2021, 11:31 | |
| Annexes to the contract | Aug 19, 2021, 11:28 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
у зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника, що підтверджує виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов'язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі" зі змінами та доповненнями, умовами Договору підряду, Сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
bd7d0b65b1f143e79300ceaf4e1121a9
Date:
Sep 20, 2021, 15:47
Number of loaded document:
278/21
Date of signature:
Sep 20, 2021, 15:41
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Sep 20, 2021, 15:47 | |
| Annexes to the contract | Sep 20, 2021, 15:44 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОПОЛЮС-ІФ"
EDRPOU code:
34084649
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, будинок 121
Information about customer
Name:
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
EDRPOU code:
43905443
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 7