Нове будівництво будівлі інженерних служб в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
Valid:
Apr 29, 2020 – Dec 31
Contract ID :
UA-2020-03-20-003429-b-b1
Number:
6
Date of signature:
Apr 29, 2020, 15:48
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Нове будівництво будівлі інженерних служб в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
Code DK 021:2015:
45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів
|
Quantity: 1 робота |
Delivery period: Dec 31, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 61058, Харківська область, м.Харків, вул. Сумська,35 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Apr 29, 2020, 15:51 | |
| Not indicated | Apr 29, 2020, 15:49 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Опис змін, що внесені до істотних умов договору: зазначені у вкладеному файлі. Сума договору після внесення змін: 20 956 306. 98грн з ПДВ. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін: зазначені у Додатках до Договору, які додаються.
ID:
0a0e8dd8e162497f86cde036fd20ab17
Date:
May 5, 2020, 11:36
Number of loaded document:
1
Date of signature:
May 5, 2020, 11:32
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | May 5, 2020, 11:34 | |
| Annexes to the contract | Apr 29, 2020, 16:16 | |
|
|
||
| Electronic signature | May 5, 2020, 11:36 | |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Опис змін, що внесені до істотних умов договору: зазначені у вкладеному файлі. Сума договору після внесення змін: не змінилась. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін: не змінились.
ID:
f60ca2ad0c8b46f0838751312ac72012
Date:
May 5, 2020, 11:38
Number of loaded document:
2
Date of signature:
May 5, 2020, 11:37
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | May 5, 2020, 11:38 | |
| Annexes to the contract | May 5, 2020, 11:37 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Опис змін, що внесені до істотних умов договору: зазначені у вкладеному файлі. Сума договору після внесення змін: зазначені у вкладеному файлі. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін: зазначені у вкладеному файлі.
ID:
dbc925506d5c4515be629c1332e922e2
Date:
May 26, 2020, 17:33
Number of loaded document:
1
Date of signature:
May 26, 2020, 17:31
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | May 26, 2020, 17:32 | |
| Electronic signature | May 26, 2020, 17:33 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
1. Викласти у новій редакції розділ IV. Порядок здійснення оплати:
ІV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами акту виконаних робіт (№КБ-2в, КБ-3) протягом 30 календарних днів або попередньої оплати протягом 30 календарних днів з моменту укладання договору, яка здійснюється на підставі Постанов КМУ від 27.12.2001 р. №1764, від 04.12.2019 р. №1070, на термін не більше 3 місяців.
4.2. Попередня оплата здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів на небюджетний рахунок, відкритий на ім’я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником виключно з такого рахунку на цілі, визначені цим Договором.
4.3. Вартість прямих витрат при взаєморозрахунках за виконані Підрядником роботи визначається за ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 "Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва", затвердженим наказом Мінрегіону України від 27.08.2013р. №405, на підставі нормативних витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та цін і тарифів, які підтверджені платіжними документами.
4.3.1. Витрати на перевезення матеріальних ресурсів власним автомобільним транспортом визначаються за ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 "Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт", затвердженим наказом Мінрегіону України від 27.08.2013р. №405.
4.3.2. Вартість заготівельно-складських витрат визначається за відсотковими показниками, рекомендованими Мінрегіоном.
4.4. Решта витрат, які враховуються у вартості будівництва, визначається розрахунково.
4.4.1. Вартість загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку визначається за ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 "Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва", затвердженим наказом Мінрегіону України від 27.08.2013р. №405.
4.4.2. Вартість тимчасових будівель i споруд визначається за ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 "Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва", затвердженим наказом Мінрегіону України від 27.08.2013р. №405, на підставі кошторису у разі, якщо вони передбачені проектом організації будівництва.
4.5. Замовник приймає виконані роботи на підставі акта виконаних робіт (№КБ-2в, КБ-3), підписаного уповноваженими представниками сторін. Акт виконаних робіт передається Підрядником уповноваженому представнику Замовника не пізніше 25 числа звітного місяця.
4.6. Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником в міру надходження коштів. Такі умови фінансування виключають пред’явлення штрафних санкцій щодо оплати робіт.
4.7. Якщо роботи виконані Підрядником з недоробками і дефектами, що зафіксовано відповідним актом при прийомі виконаних робіт, Замовник може відстрочити оплату цих робіт. На протязі встановлених цим актом строків Підрядник повинен усунути виявлені порушення і після цього Замовник перераховує утримані суми.
4.8. Для придбання матеріалів, конструкцій, обладнання, виробів Замовник сплачує Підряднику аванс в сумі до 30% від вартості річного обсягу робіт. Залік авансу здійснюється поступово при проміжних платежах за виконані роботи.
4.9. Підрядник повинен використовувати авансовий платіж на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, обладнання, виробів строком не більше З місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну Підрядник повинен скласти звіт про використання авансу, а невикористані суми авансу повернути Замовнику.
4.10. Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету.
ID:
7c9cf00de27648f09e624c0fff729428
Date:
Jun 10, 2020, 15:06
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Jun 10, 2020, 15:03
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jun 10, 2020, 15:06 | |
| Electronic signature | Jun 10, 2020, 15:06 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору: зазначено у вкладеному файлі. 14. Сума договору після внесення змін: не змінилася. 15. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін: не змінилася.
ID:
45da9577cd64439bbb4f7eaa919e21ef
Date:
Jun 12, 2020, 08:55
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Jun 11, 2020, 08:54
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jun 12, 2020, 08:55 | |
| Annexes to the contract | Jun 12, 2020, 08:55 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору: зазначені у вкладеному файлі. 14. Сума договору після внесення змін: не змінилася. 15. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін: не змінилася.
ID:
20e2e222be864caa81559c9b13cbdb34
Date:
Jul 22, 2020, 15:24
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Jul 22, 2020, 15:22
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jul 22, 2020, 15:22 | |
| Electronic signature | Jul 22, 2020, 15:24 |
Change №7
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору: зазначені у вкладеному файлі. 14. Сума договору після внесення змін: не змінилася. 15. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін: не змінилася.
ID:
0712bad0b921402584a3f4ea3fe8d2a5
Date:
Jul 23, 2020, 15:55
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Jul 23, 2020, 15:54
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jul 23, 2020, 15:55 | |
| Electronic signature | Jul 23, 2020, 15:55 |
Change №8
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору: зазначені у вкладеному файлі. 14. Сума договору після внесення змін: не змінилася. 15. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін: не змінилася.
ID:
759c99c2dcf441a7bfb343c2792ddd11
Date:
Jul 31, 2020, 15:56
Number of loaded document:
7
Date of signature:
Jul 31, 2020, 15:53
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jul 31, 2020, 15:56 | |
| Annexes to the contract | Jul 31, 2020, 15:54 |
Change №9
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору:
«3.2.2. Обсяг фінансування робіт на 2020 рік зменьшується на 5 712 053 грн. 41 коп. (п’ять мільйонів сімсот дванадцять тисяч двісті п’ятдесят три грн. 41 коп.) і складає 8 387 946 грн. 59 коп. (вісім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч дев’ятсот сорок шість грн. 59 коп.), в тому числі ПДВ – 1 397 991 грн 10 коп. (один мільйон триста дев’яносто сім тисяч дев’ятсот дев’яносто одна грн. 10 коп.)».
ID:
1f2801d879664f5e99ec538c94a4d00a
Date:
Dec 23, 2020, 17:54
Number of loaded document:
8
Date of signature:
Dec 22, 2020, 17:51
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 23, 2020, 17:52 | |
| Electronic signature | Dec 23, 2020, 17:54 |
Change №10
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
п. 3.2.2. Договору виключити.
Внести зміни у розділ ІІІ. Ціна Договору та викласти п. 3.2.1. у наступній редакції: "3.2.1. Обсяг фінансування робіт на 2020 рік зменьшується на 5 712 053 грн. 41 коп. (п'ять мільйонів сімсот дванадцять тисяч п'ятдесят три грн. 41 коп.) і складає 8 387 946 грн. 59 коп. (вісім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч дев'ятсот сорок шість грн. 59 коп.), в тому числі ПДВ - 1397 991 грн 10 коп. (один мільйон триста дев'яносто сім тисяч дев'ятсот дев'яносто одна грн. 10 коп.)".
ID:
22ab97611a024880abf3124c40a02422
Date:
Dec 31, 2020, 11:33
Number of loaded document:
9
Date of signature:
Dec 30, 2020, 11:14
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 31, 2020, 11:30 | |
| Electronic signature | Dec 31, 2020, 11:32 |
Change №11
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни у розділ І. Предмет Договору та викласти п. 1.1. у наступній редакції:
«1.1. Підрядник зобов’язується у 2020-2022 роках виконати роботи з нового будівництва будівлі інженерних служб в господарській зоні КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська,35, м.Харків (код згідно з ДК 021:2015 45212000-6 – будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) відповідно до проектно-кошторисної документації та тендерної документації, а Замовник – прийняти ці роботи та оплатити їх.».
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.2. Обсяг фінансування робіт на 2021 рік, згідно з рішенням 3 сессії 8 скликання Харківської міської ради від 24.02.2021 р. складає 5 250 000 грн. 00 коп. (п’ять мільйонів двісті п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ – 875 000 грн 00 коп. (вісімсот сімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.)».
Внести зміни у розділ V. Виконання робіт та викласти п. 5.1. у наступній редакції:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2022 року.
5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.
5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2022 р. згідно графіка виконання робіт.».
Внести зміни у розділ Х. Строк дії Договору та викласти п. 10.1. у наступній редакції:
«10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2022р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань».
Внести зміни у розділ ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін та викласти у наступній редакції.
ID:
35c978e5c699404c8a1fff6c26355ffe
Date:
Mar 9, 2021, 11:11
Number of loaded document:
10
Date of signature:
Mar 9, 2021, 11:06
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Mar 9, 2021, 11:11 | |
| Annexes to the contract | Mar 9, 2021, 11:08 |
Change №12
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
"3.2.3. Обсяг фінансування робіт на 2021 рік, зменшується на 4 057 693 грн. 30 коп. (чотири мільйони п'ятдесят сім тисяч шістсот дев'яносто три грн. 30 коп.) складає 1 192 306 грн. 70 коп. (один мільйон сто дев'яносто дві тисячі триста шість грн. 70 коп.) в тому числі ПДВ - 198 717 грн. 79 коп. (сто дев'яносто вісім тисяч сімсот сімнадцять грн. 79 коп.) ".
ID:
6f3bda0b292f4f3ebf1da1b8b2874499
Date:
May 25, 2021, 15:18
Number of loaded document:
11
Date of signature:
May 25, 2021, 14:07
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | May 25, 2021, 15:18 | |
| Annexes to the contract | May 25, 2021, 14:44 |
Change №13
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Внести зміни у пункт 3.1. розділу ІІІ. Ціна Договору, та викласти його у наступній
редакції:
«3.1. Ціна цього Договору становить 11 778 039 грн. 50 коп. (одинадцять мільйонів сімсот
сімдесят вісім тисяч тридцять дев’ять грн. 50 коп.), в тому числі ПДВ – 1 963 006 грн. 59 коп. (один
мільйон дев’ятсот шістдесят три тисячі шість грн. 59 коп.)».
ID:
5ddf6760f2074c94be45560c6e02e356
Date:
Jun 9, 2021, 16:41
Number of loaded document:
12
Date of signature:
Jun 8, 2021, 16:37
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jun 9, 2021, 16:41 | |
| Annexes to the contract | Jun 9, 2021, 16:38 |
Change №14
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.3. Обсяг фінансування робіт на 2021 рік, збільшується на 260 000 грн. 00 коп. (двісті
шістдесят тисяч грн. 00 коп.) і складає 1 452 306 грн. 70 коп. (один мільйон сто чотириста п’ятдесят дві
тисячі триста шість грн. 70 коп.), в тому числі ПДВ – 242 051 грн 12 коп. (двісті сорок дві тисячі
п’ятдесят одна грн. 12 коп.)».
ID:
d02707d969b44b99ae4358c6a0b19126
Date:
Jun 25, 2021, 16:45
Number of loaded document:
13
Date of signature:
Jun 25, 2021, 16:38
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jun 25, 2021, 16:45 | |
| Annexes to the contract | Jun 25, 2021, 16:44 |
Change №15
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
п.1 Викласти у новій редакції Графік виконання робіт, Графік фінансування робіт, Договірну ціну на 2021 рік розділу - ХІІ. Додатки до Договору у новій редакції, додаються.
ID:
794b715dbe104131adcdf80b6ea5816e
Date:
Sep 9, 2021, 16:39
Number of loaded document:
14
Date of signature:
Sep 9, 2021, 16:35
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Sep 9, 2021, 16:39 | |
| Annexes to the contract | Sep 9, 2021, 16:37 |
Change №16
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.4. Обсяг фінансування робіт на 2021 рік, зменьшується на 17 746 грн. 12 коп. (сімнадцять
тисяч тисяч сімсот сорок шість грн. 12 коп.) і складає 1 434 560 грн. 58 коп. (один мільйон чотириста
тридцять чотири тисячі п’ятсот шістдесят грн. 58 коп.), в тому числі ПДВ – 239 093 грн 43 коп. (двісті
тридцять дев’ять тисяч дев’яносто три грн. 43 коп.)».
ID:
5a82466b295c4d91b18eb84bdb9e0a7a
Date:
Feb 3, 2022, 12:15
Number of loaded document:
15
Date of signature:
Feb 2, 2022, 12:12
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Feb 3, 2022, 12:13 | |
| Electronic signature | Feb 3, 2022, 12:15 |
Change №17
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни у розділ І. Предмет Договору та викласти п. 1.1. у наступній редакції:
«1.1. Підрядник зобов’язується у 2020-2023 роках виконати роботи з нового будівництва
будівлі інженерних служб в господарській зоні КО "Харківський зоопарк", за адресою:
вул.Сумська,35, м.Харків (код згідно з ДК 021:2015 45212000-6 – будівництво закладів дозвілля,
спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) відповідно до
проектно-кошторисної документації та тендерної документації, а Замовник – прийняти ці роботи та
оплатити їх.».
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.5. Обсяг фінансування робіт на 2022 рік, згідно з рішенням 9 сессії 8 скликання Харківської
міської ради від 22.12.2021 р. складає 1 821 281 грн. 48 коп. (один мільйон вісімсот двадцять одна
тисяча двісті вісімдесят одна грн. 48 коп.), в тому числі ПДВ – 303 546 грн 91 коп. (триста три тисячі
п’ятсот сорок шість грн. 91 коп.)».
Внести зміни у розділ V. Виконання робіт та викласти п. 5.1. у наступній редакції:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2023 року.
5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.
5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2023 р. згідно графіка виконання робіт.».
Внести зміни у розділ Х. Строк дії Договору та викласти п. 10.1. у наступній редакції:
«10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2023 р., а в
частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань».
ID:
ffbf41543aa3401c9686752f56652134
Date:
Feb 4, 2022, 11:55
Number of loaded document:
16
Date of signature:
Feb 2, 2022, 12:24
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Feb 4, 2022, 11:55 | |
| Annexes to the contract | Feb 3, 2022, 12:27 |
Change №18
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни у розділ І. Предмет Договору та викласти п. 1.1. у наступній редакції:
«1.1. Підрядник зобов’язується у 2020-2024 роках виконати роботи з нового будівництва будівлі інженерних служб в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (код згідно з ДК 021:2015: 45212000-6 — Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) відповідно до проектно-кошторисної документації та тендерної документації, а Замовник – прийняти ці роботи та оплатити їх.».
Доповнити пп. 3.2.6. розділ ІІІ. Ціна Договору.:
«3.2.6. Фінансування робіт на 2023 рік не проводиться».
Внести зміни у розділ V. Виконання робіт та викласти п. 5.1. у наступній редакції:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2024 року.
5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.
5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2024 р. згідно графіка виконання робіт.».
Внести зміни у розділ Х. Строк дії Договору та викласти п. 10.1. у наступній редакції:
«10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2024 р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань».
Викласти у новій редакції Розділ ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:
Викласти у новій редакції Договірну ціну на 2020-2024 рік, Графік виконання робіт, Графік фінансування робіт розділу –ХІІ. Додатки до Договору у новій редакції, додаються.
ID:
9a1889f71a66444ebe68155ecf1ecf92
Date:
Dec 27, 2023, 10:34
Number of loaded document:
17
Date of signature:
Dec 27, 2023, 12:31
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 27, 2023, 12:34 | |
| Annexes to the contract | Dec 27, 2023, 12:32 |
Change №19
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни у розділ І. Предмет Договору та викласти п. 1.1. у наступній редакції:
«1.1. Підрядник зобов’язується у 2020-2025 роках виконати роботи з нового будівництва будівлі інженерних служб в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (код згідно з ДК 021:2015 45212000-6 – будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) відповідно до проектно-кошторисної документації та тендерної документації, а Замовник – прийняти ці роботи та оплатити їх».
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.7. Обсяг фінансування робіт на 2024 рік, складає 0 грн 00 коп. (нуль грн 00 коп.), в тому числі ПДВ – 0 грн 00 коп. (нуль грн 00 коп.)».
Внести зміни у розділ V. Виконання робіт та викласти п. 5.1. у наступній редакції:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2025 року.
5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.
5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2025 р. згідно графіка виконання робіт.».
Внести зміни у розділ Х. Строк дії Договору та викласти п. 10.1. у наступній редакції:
«10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2025 р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань».
Викласти у новій редакції Графік виконання робіт, Графік фінансування робіт розділу –ХІІ та доповнити розділ ХІІ - Договірною ціною на 2020-2025 рік. Додатки до Договору у новій редакції, додаються.
ID:
de008a5bf1304090bcc39895c6194791
Date:
Dec 27, 2024, 19:16
Number of loaded document:
18
Date of signature:
Dec 27, 2024, 19:13
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 27, 2024, 19:16 | |
| Annexes to the contract | Dec 27, 2024, 19:14 |
Change №20
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни у розділ І. Предмет Договору та викласти п. 1.1. у наступній редакції:
«1.1. Підрядник зобов’язується у 2020-2026 роках виконати роботи з нового будівництва будівлі інженерних служб в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (код згідно з ДК 021:2015 45212000-6 – будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) відповідно до проектно-кошторисної документації та тендерної документації, а Замовник – прийняти ці роботи та оплатити їх».
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.8. Обсяг фінансування робіт на 2025 рік, складає 0 грн 00 коп. (нуль грн 00 коп.), в тому числі ПДВ – 0 грн 00 коп. (нуль грн 00 коп.)».
Внести зміни у розділ V. Виконання робіт та викласти п. 5.1. у наступній редакції:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2026 року.
5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.
5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2026 р. згідно графіка виконання робіт.».
Внести зміни у розділ Х. Строк дії Договору та викласти п. 10.1. у наступній редакції:
«10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2026 р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань».
Внести зміни до Розділу ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін та викласти у новій редакції реквізити Замовника та Підрядника:
Викласти у новій редакції Графік виконання робіт, Графік фінансування робіт розділу –ХІІ та доповнити розділ ХІІ - Договірною ціною на 2020-2026 рік. Додатки до Договору у новій редакції, додаються.
ID:
9b7b90713058486db509a1dd4c76855c
Date:
Dec 19, 2025, 13:45
Number of loaded document:
19
Date of signature:
Dec 17, 2025, 13:42
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 19, 2025, 13:45 | |
| Annexes to the contract | Dec 19, 2025, 13:44 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ПП "Будівельна фірма "ПРОМТЕКС"
EDRPOU code:
24340261
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 61166, Харківська область, Харків, вул. Бакуліна, буд. 11, кімн. 5.42
Information about customer
Name:
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк»
EDRPOU code:
02220881
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 61058, Харківська область, м. Харків, вул. Сумська, буд. 35