Благоустрій території біля пам’ятника о. Андрію Бандері в с. Підпечери Івано-Франківської міської територіальної громади (ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)
Valid:
Oct 29, 2021 – Dec 31, 2022
Contract ID :
UA-2021-10-06-012810-b-b1
Number:
344/21
Date of signature:
Oct 29, 2021, 13:36
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Благоустрій території біля пам’ятника о. Андрію Бандері в с. Підпечери Івано-Франківської міської територіальної громади (ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)
Code DK 021:2015:
45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Dec 31, 2022, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 77441, Івано-Франківська область, с. Підпечери Івано-Франківської міської територіальної громади, територія біля пам’ятника о. Андрію Бандері |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Oct 29, 2021, 13:39 | |
| Electronic signature | Oct 29, 2021, 13:39 | |
|
|
||
| Signed contract | Oct 29, 2021, 13:38 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв'язку із затримкою бюджетного фінансування витрат Замовника, що підтверджує виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов'язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі" (зі змінами та доповненнями), умовами даного договору підряду сторони погодили внести зміни до Договору підряду
ID:
b644a0d89d8144fbb89b50e4802a522b
Date:
Nov 4, 2021, 15:25
Number of loaded document:
353-1/21
Date of signature:
Nov 3, 2021, 15:09
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Nov 4, 2021, 15:23 | |
| Electronic signature | Nov 4, 2021, 15:25 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв'язку із затримкою бюджетного фінансування витрат Замовника та відсутністю бюджетних призначень в повному обсязі у 2021 р., що підтверджує виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов'язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі" (зі змінами та доповненнями), умовами даного Договору підряду, сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
921950c9337e4942918a7f6afc54dde8
Date:
Dec 30, 2021, 14:13
Number of loaded document:
344/21
Date of signature:
Dec 30, 2021, 14:08
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 30, 2021, 14:10 | |
| Electronic signature | Dec 30, 2021, 14:13 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Враховуючи уточнюючий дефектний акт від 10.12.2021 р.та враховуючи фактичний обсяг видатків Замовника, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі" (зі змінами та доповненнями), умовами даного Договору підряду, Сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
033960b6ce864c8ba463925597b49211
Date:
Dec 31, 2021, 09:26
Number of loaded document:
508/21
Date of signature:
Dec 30, 2021, 17:05
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 31, 2021, 09:18 | |
| Electronic signature | Dec 31, 2021, 09:26 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ФОП Заяць Олег Андрійович
EDRPOU code:
3467913036
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 78431, Івано-Франківська область, 78431, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, село Пнів, вул.Мойсейовича, будинок 26 а
Information about customer
Name:
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
EDRPOU code:
43905443
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 7