Cooperation agreement - UA-2018-08-13-000294-a-c1 at Zakupivli.pro

Name	Quantity	Delivery period	Place of delivery
Name: Роботи з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. ІІ черга (код за ДК 021:2015-45454000-4 – Реконструкція) Code DK 021:2015: 45454000-4 Реконструкція	Quantity: 1 роб	Delivery period: Mar 31, 2019, 16:00	Place of delivery: Україна, 01135, м. Київ, Київ, вул. Павлівська, 29

Status:

Confirmed

Change cause:

Change of conditions due to extension of the contract term, sufficient for conducting procurement procedure at the beginning of the next year, in the amount not exceeding 20% of the amount specified in the contract made in the previous year, if expenses for these purposes are approved in the established order

Note:

керуючись ч. 1 ст.ст. 651, 652 Цивільного кодексу України та пунктами 2.4, 5.2.8, 9.1, 10.2 Договору № 85 на закупівлю робіт з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. ІІ черга, код за ДК 021:2015-45454000-4 від 14 вересня 2018 року (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду № 1 до Договору про таке: 1. Сторони домовилися викласти п. 2.1 Договору у такій редакції: «2.1. Виконання Робіт за цим Договором здійснюється відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток №4), в якому зазначається дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об’єкту будівництва в цілому, передбачених цим Договором, але не пізніше 05 липня 2019 року». 2. Сторони домовилися викласти п. 3.2 Договору у такій редакції: «3.2. Річні обсяги фінансування по договору визначаються щорічно в межах ліміту кошторисних призначень на поточний рік. На 2018 рік передбачено фінансування робіт в сумі 25 653 856,71 грн (двадцять п’ять мільйонів шістсот п’ятдесят три тисячі вісімсот п’ятдесят шість грн. 71 коп.). Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником згідно Плану фінансування робіт (Додаток 5 до Договору)». 3. Сторони домовилися викласти пункт 10.1 Договору у такій редакції: «10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 05 липня 2019 року а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань - до їх повного виконання Сторонами». 4. Додаток 4 «Календарний графік виконання робіт з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. ІІ черга», Додаток 5 «План фінансування робіт» до Договору викласти у новій редакції, що додаються. 5. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 6. Ця Додаткова угода № 1 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 7. Невід'ємними частинами Додаткової угоди № 1 є: 7.1. Додаток 1 – Додаток № 4 «Календарний графік виконання робіт з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. ІІ черга» до Договору. 7.2. Додаток 2 – Додаток № 5 «План фінансування робіт» до Договору.

ID:

d3bb4f7287be4c78ac15114e216a3d91

Date:

Dec 27, 2018, 12:41

Number of loaded document:

85

Date of signature:

Dec 26, 2018, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись ч. 1 ст.ст. 651, 652 Цивільного кодексу України та пунктами 2.4, 5.2.8, 9.1, 10.2 Договору № 85 на закупівлю робіт з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. ІІ черга, код за ДК 021:2015-45454000-4 від 14 вересня 2018 року (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду № № 2 до Договору про таке: 1. Сторони домовилися викласти п. 2.1 Договору у такій редакції: «2.1. Виконання Робіт за цим Договором здійснюється відповідно до Календарного графіку виконання робіт в якому зазначається дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об’єкту будівництва в цілому , передбачених цим Договором, але не пізніше 31 грудня 2019 року.». 2. Сторони домовилися викласти пункт 10.1 Договору у такій редакції: «10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2019 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань - до їх повного виконання Сторонами». 3. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 4. Ця Додаткова угода № 2 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника.

ID:

4a28261f3d0248ae9fd60b201a3d5b8d

Date:

Jul 3, 2019, 13:37

Number of loaded document:

85

Date of signature:

Jul 3, 2019, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись статтями 651, 652 Цивільного кодексу України та пунктами 2.4, 5.2.8, 9.1, 10.2 Договору № 85 на закупівлю робіт з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. ІІ черга, код за ДК 021:2015-45454000-4 від 14 вересня 2018 року (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду № 3 до Договору про таке: 1. Сторони домовилися внести зміни до: 1.1. пункту 3.2 Договору, виклавши його у такій редакції: «Річні обсяги фінансування по договору визначаються щорічно в межах ліміту кошторисних призначень на поточний рік. На 2018 рік передбачено фінансування робіт в сумі 25 653 856,71 грн. (двадцять п’ять мільйонів шістсот п’ятдесят три тисячі вісімсот п’ятдесят шість грн., 71 коп.), на 2019 рік передбачено фінансування робіт в сумі 63 968 803,48 грн. (шістдесят три мільйона дев’ятсот шістдесят вісім тисяч вісімсот три грн. 48 коп.). Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником згідно Плану фінансування робіт (Додаток 5 до Договору)»; 1.2. Календарного графіку виконання робіт з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. ІІ черга (Додаток № 4 до Договору), виклавши його у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди № 3; 1.3. Плану фінансування робіт (Додаток № 5 до Договору), виклавши його у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди № 3. 2. Ця Додаткова угода № 3 набирає чинності з дати її підписання. Сторони домовилися, що умови цієї Додаткової угоди, відповідно до положень частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України, застосовуються до відносин між Сторонами, що склались з 18 лютого 2019 року. 3. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 4. Ця Додаткова угода № 3 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 5. Невід'ємними частинами Додаткової угоди № 3 є: 5.1. Додаток 1 – «Додаток № 4 до Договору № 85 від 14 вересня 2018 року «Календарний графік виконання робіт з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. ІI черга»; 5.2. Додаток 2 – «Додаток № 5 до Договору № 85 від 14 вересня 2018 року «План фінансування робіт»

ID:

3b1c3ec2be5e4673bc42d246fafe340b

Date:

Jul 24, 2019, 11:14

Number of loaded document:

3

Date of signature:

Jul 24, 2019, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Agreed price change downwards (without changing the quantity (volume) and quality of goods, works and services)

Note:

Керуючись результатами експертизи проектно-кошторисної документації, проведеної на виконання умов Договору № 72 від 22.08.2019. укладеного між Державною міграційною службою України та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ БІЗНЕС ГРУП», експертного звіту на виконання експертизи проекту будівництва по Проекту «Реконструкція нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29. у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. II черга (Когування)» № 0104-4301 -19/УЕБ/А від 06.09.2019 р.. ч. І ст.ст. 651. 652 Цивільного кодексу України та пунктами 5.2.8. 9.1. 10.2 Договору № 85 на закупівлю робіт з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська. 29. у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. II черга, код за ДК 021:2015-45454000-4 від 14 вересня 2018 року (далі - Договір), дійшли взаємної згоди внести зміни у Договір, уклавши цю Додаткову угоду № 4 про наступне: 1. Внести зміни у пункт 3.1 Договору виклавши його у такій редакції: «Ціна Договору (вартість Робіт) згідно з цим Договором, відповідно до Договірної ціни (Додаток №1 та Додаток №1.1 до Договору), є твердою та становить 89 613 538,22 грн. (вісімдесят дев'ять мільйонів шістсот тринадцять тисяч п'ятсот тридцять вісім гри.. 22 коп.) в тому числі ПДВ 20% 14 172 106,42 грн. (чотирнадцять мільйонів сто сімдесят дві тисячі сто шість грн. 42 коп.). Вартість Робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами. Ціна Договору враховує усі витрати Підрядника на виконання Робіт, що є предметом Договору »: Внести зміни у пункт-3.2 Договору, виклавши його у такій редакції «Річні обсяги фінансування по договору визначаються щорічно в межах ліміту кошторисних призначень на поточний рік. На 2018 рік передбачено фінансування робіт в сумі 25 653 856.71 грн. (двадцять п'ять мільйонів шістсот п'ятдесят три тисячі вісімсот п'ятдесят шість грн., 71 коп.), на 2019 рік передбачено фінансування робіт в сумі 63 959 681.51 грн. (шістдесят три мільйони дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят одна грн.. 51 коп.). Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником згідно Плану фінансування робіт (Додаток №5 до Договору)»; 3. Додаток №1 до Договору «Договірна ціна», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 1 до Додаткової угоди №4 ). 4. Додаток №3 до Договору «Локальні кошториси на будівельні роботи», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 2 до Додаткової угоди №4). 5. Додаток №4 до Договору ««Календарний графік виконання робіт з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. II черга», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 3 до Додаткової угоди №4). 6. Додаток № 5 до Договору «План фінансування робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 4 до Додаткової угоди № 4). 7. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов'язковими до виконання. 8. Ця Додаткова угода № 4 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один - для Підрядника. 9. Невід'ємними частинами Додаткової угоди № 3 є: 9.1. Додаток 1 - «Додаток № 1 «Договірна ціна» до Договору № 85 від 14 вересня 2018 року» 9.2. Додаток 2 - «Додаток № 3 «Локальні кошториси на будівельні роботи» до Договору № 85 від 14 вересня 2018 року» 9.3. Додаток 3 - «Додаток № 4 ««Календарний графік виконання робіт з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. II черга» до Договору № 85 від 14 вересня 2018 року» 9.4. Додаток 4 — «Додаток №5 до Договору № 85 від 14 вересня 2018 року «План фінансування робіт» до Договору № 85 від 14 вересня 2018 року».

ID:

27f37e36578645bd9bca8e146902fb30

Date:

Sep 25, 2019, 19:21

Number of loaded document:

4

Date of signature:

Sep 25, 2019, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись пунктами 2.4, 9.1, 10.2 Договору № 95 від 14 вересня 2018 року,Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни у Договір, уклавши цю Додаткову угоду № 1 про наступне: 1. Внести реквізити Підрядника в такій редакції: ПІДРЯДНИК ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» 02154, м. Київ, пр. Соборності (Возз’єднання) буд. 21, оф. 9 тел. (044) 559-47-36; Код ЄДРПОУ 39428764, ІПН 394287626530 р/р UA 333806340000026009103938001 (26009103938001) в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634 Платник податку на загальних підставах

ID:

484ff2c1ead34fd29c6e808ad1725866

Date:

Nov 28, 2019, 16:42

Number of loaded document:

5

Date of signature:

Nov 28, 2019, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись пунктами 2.4, 9.1, 10.2 Договору № 85 від 14 вересня 2018 року сторони дійшли взаємної згоди внести зміни у Договір, уклавши цю Додаткову угоду № 6 про наступне: 1. Сторони домовилися викласти пункт 2.1. Договору у такій редакції: «Виконання Робіт за цим Договором здійснюється відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 4 до Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об’єкту будівництва в цілому, передбачених цим Договором, але не пізніше 26.12.2019»;. 2. Додаток №4 до Договору «Календарний графік виконання робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 1 до Додаткової угоди №6). 3. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 4. Ця Додаткова угода № 6 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 5. Невід'ємними частинами Додаткової угоди № 6 є: 5.1. Додаток 1 – «Додаток № 4 «Календарний графік виконання робіт» до Договору № 85 від 14 вересня 2018 року»

ID:

1d104a1aef0e4ffcadf62df670e0d33a

Date:

Dec 24, 2019, 15:36

Number of loaded document:

6

Date of signature:

Dec 21, 2019, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись пунктами 2.4, 9.1, 10.2 Договору № 85 від 14 вересня 2018 року Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни у Договір, уклавши цю Додаткову угоду № 7 про наступне: 1. Сторони домовилися викласти пункт 2.1. Договору у такій редакції: «Виконання Робіт за цим Договором здійснюється відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 4 до Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об’єкту будівництва в цілому, передбачених цим Договором, але не пізніше 28.02.2020»;. 2. Стороніи домовилися викласти пункт 3.2 Договору у такій редакції: «Річні обсяги фінансування по договору визначаються щорічно в межах ліміту кошторисних призначень на поточний рік. На 2018 рік передбачено фінансування робіт в сумі 25 653 856,71 (двадцять п’ять мільйонів шістсот п’ятдесят три тисячі вісімсот п’ятдесят шість гривень, 71 коп.). На 2019 рік передбачено фінансування робіт в сумі 40 965 829,14 грн. (сорок мільйонів дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч вісімсот двадцять дев’ять гривень, 14 коп.). 3. Сторони домовилися викласти пункт 10.1. Договору у такій редакції: «Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2020 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами». 4. Додаток №4 до Договору «Календарний графік виконання робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 1 до Додаткової угоди №7). 5. Додаток №5 до Договору «План фінансування робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 2 до Додаткової угоди №7). 6. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 7. Ця Додаткова угода № 7 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 8. Невід'ємними частинами Додаткової угоди № 7 є: Додаток 1 – «Додаток № 4 «Календарний графік виконання робіт» до Договору № 85 від 14 вересня 2018 року» Додаток 2 – «Додаток № 5 «План фінансування робіт» до Договору № 85 від 14 вересня 2018 року»

ID:

46d63902b8e84cc280d34f2bfc8b2dac

Date:

Dec 27, 2019, 15:35

Number of loaded document:

7

Date of signature:

Dec 26, 2019, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтею 651, 652 Цивільного кодексу України та пунктами 2.4, 9.1, 10.2 Договору № 85 на закупівлю робіт з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. ІІ черга , код за ДК 021:2015-45454000-4 від 14 вересня 2018 року (далі – Договір) та у зв’язку з перенесенням фінансування робіт, дійшли взаємної згоди внести зміни у Договір, уклавши цю Додаткову угоду № 8 про наступне: 1. Сторони домовилися викласти пункт 2.1. Договору у такій редакції: «2.1. Виконання Робіт за цим Договором здійснюється відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 4 до Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об’єкту будівництва в цілому, передбачених цим Договором, але не пізніше 30.04.2020». 2. Сторони домовилися викласти пункт 3.2. Договору у такій редакції: «3.2. Річні обсяги фінансування по договору визначаються в межах ліміту кошторисних призначень на поточний рік. На 2018 рік передбачено фінансування робіт в сумі 25 653 856,71 (двадцять шість мільйонів шістсот п’ятдесят три тисячі вісімсот п’ятдесят шість гривень, 71 коп.). На 2019 рік передбачено фінансування робіт в сумі 40 965 829,14 грн. (сорок мільйонів дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч вісімсот двадцять дев’ять гривень, 14 коп.). На 2020 рік передбачено фінансування робіт в сумі 22 993 852,37 грн. (двадцять два мільйона дев’ятсот дев’яносто три тисячі вісімсот п’ятдесят дві гривні, 37 коп.)». 3. Сторони домовилися викласти пункт 3.6 Договору у такій редакції: «3.6. Оплата робіт здійснюється за КПКВК 1004010 (КЕКВ 3142) за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України на суму - 66 619 686,85 грн. та загального фонду на суму - 22 993 852,37 грн. Моментом оплати виконаних Робіт є дата списання грошових коштів з реєстраційного рахунку Замовника, що вказаний у розділі 11 Договору.». 4. Сторони домовилися Додаток №4 до Договору «Календарний графік виконання робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 1 до Додаткової угоди №8). 5. Сторони домовилися Додаток № 5 до Договору «План фінансування робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 2 до Додаткової угоди №8). 6. Сторони домовилися викласти реквізити Сторін, зазначені у розділі 11 «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» Договору в такій редакції: «ЗАМОВНИК Державна міграційна служба України 01001, м. Київ вул. Володимирська, 9 IBAN UA708201720343190003000078660 в Державній казначейській службі України, м. Київ Код ЄДРПОУ 37508470 Тел.: 280-47-21, факс:280-40-18 Неприбуткова бюджетна установа ПІДРЯДНИК ТОВ «ТЕНЗАСОЮЗБУД» 02154, м. Київ, пр. Соборності (Возз’єднання) буд. 21, оф. 9 тел. (044) 559-47-36; Код ЄДРПОУ 39428764, ІПН 394287626530 р/р UA 333806340000026009103938001 в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634 Платник податку на загальних підставах» 7. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 8. Ця Додаткова угода № 8 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 9. Невід’ємними частинами Додаткової угоди № 8 є: 9.1. Додаток 1 – «Додаток №4 «Календарний графік виконання робіт» до Договору № 85 від 14 вересня 2019 року»; 9.2. Додаток 2 – «Додаток №5 «План фінансування робіт» до Договору № 85 від 14 вересня 2019 року»;

ID:

9a73891f16d848658a3ac6e05030d444

Date:

Feb 13, 2020, 16:40

Number of loaded document:

8

Date of signature:

Feb 13, 2020, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись ст. 188 Господарського кодексу України, ст. ст. 651, 652 Цивільного кодексу України пунктами 2.4, 9.1, 10.2 Договору № 85 від 14 вересня 2018 року Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни у Договір, уклавши цю Додаткову угоду № 9 про наступне: 1. Сторони домовилися викласти пункт 2.1. Договору у такій редакції: «2.1. Виконання Робіт за цим Договором здійснюється відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 4 до Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об’єкту будівництва в цілому, передбачених цим Договором, але не пізніше 30.07.2020». 2. Сторони домовилися Додаток №4 до Договору «Календарний графік виконання робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 1 до Додаткової угоди № 9). 3. Сторони домовилися Додаток № 5 до Договору «План фінансування робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 2 до Додаткової угоди №9). 4. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 5. Ця Додаткова угода №9 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 6. Невід’ємними частинами Додаткової угоди №9 є: 6.1. Додаток 1 – «Додаток №4 «Календарний графік виконання робіт» до Договору №85 від 14 вересня 2018 року»; 6.2. Додаток 2 – «Додаток №5 «План фінансування робіт» до Договору №85 від 14 вересня 2018 року»

ID:

6485c288b37640e5ab014711e19f6fef

Date:

May 7, 2020, 18:04

Number of loaded document:

9

Date of signature:

May 4, 2020, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись ст. 188 Господарського кодексу України, ст. ст. 651, 652 Цивільного кодексу України, пунктами 9.1, 10.2 Договору № 85 від 14 вересня 2018 року Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни у Договір, уклавши цю Додаткову угоду № 10 про наступне: 1. Додаток № 5 до Договору «План фінансування робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 1 до Додаткової угоди №10). 2. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання.. 3. Ця Додаткова угода №10 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 4. Невід’ємними частинами Додаткової угоди № 10 є:: 4.1. Додаток 1 – «Додаток №5 «План фінансування робіт» до Договору №85 від 14 вересня 2018 року».

ID:

ab8c8d3e1dad4544971b3b8cf76825c7

Date:

May 15, 2020, 13:32

Number of loaded document:

10

Date of signature:

May 15, 2020, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись ст. 188 Господарського кодексу України, ст. ст. 651, 652 Цивільного кодексу України, пунктами 9.1, 10.2 Договору № 85 від 14 вересня 2018 року дійшли взаємної згоди внести зміни у Договір, уклавши цю Додаткову угоду № 11 про наступне: 1. Сторони домовилися викласти реквізити Підрядника, зазначені у розділі 11 «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» Договору в новій редакції, що додається. 2. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання.

ID:

ddd3a84fc1ac46b2b5c9f4dbfcde0c7d

Date:

Jun 19, 2020, 12:35

Number of loaded document:

11

Date of signature:

Jun 19, 2020, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652 Цивільного кодексу України, пунктами 2.4, 9.1, 10.2 Договору № 85 від 14 вересня 2018 року дійшли взаємної згоди внести зміни у Договір, уклавши цю Додаткову угоду № 12 про наступне: 1. Сторони домовилися викласти пункт 2.1. Договору у такій редакції: «2.1. Виконання Робіт за цим Договором здійснюється відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 4 до Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об’єкту будівництва в цілому, передбачених цим Договором, але не пізніше 30.10.2020». 2. Додаток №4 до Договору «Календарний графік виконання робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 1 до Додаткової угоди №12). 3. Додаток № 5 до Договору «План фінансування робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 2 до Додаткової угоди №12). 4. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 5. Ця Додаткова угода № 12 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 6. Невід’ємними частинами Додаткової угоди №12 є: 6.1. Додаток 1 – «Додаток №4 «Календарний графік виконання робіт» до Договору №85 від 14 вересня 2018 року»; 6.2. Додаток 2 – «Додаток №5 «План фінансування робіт» до Договору №85 від 14 вересня 2018 року».

ID:

329a33977aca4f278b3145b6debdc095

Date:

Jul 22, 2020, 10:21

Number of loaded document:

12

Date of signature:

Jul 21, 2020, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

Сторони, керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652 Цивільного кодексу України, пунктами 2.4, 9.1, 10.2 Договору № 85 від 14 вересня 2018 року (далі – Договір), дійшли взаємної згоди внести зміни у Договір, уклавши цю Додаткову угоду № 13 про наступне: 1. Сторони домовилися викласти пункт 2.1. Договору у такій редакції: «2.1. Виконання Робіт за цим Договором здійснюється відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 4 до Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об’єкту будівництва в цілому, передбачених цим Договором, але не пізніше 14.12.2020». 2. Додаток №4 до Договору «Календарний графік виконання робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 1 до Додаткової угоди №13). 3. Додаток № 5 до Договору «План фінансування робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 2 до Додаткової угоди №13). 4. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 5. Ця Додаткова угода № 13 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 6. Невід’ємними частинами Додаткової угоди №13 є: 6.1. Додаток 1 – «Додаток №4 «Календарний графік виконання робіт» до Договору №85 від 14 вересня 2018 року»; 6.2. Додаток 2 – «Додаток №5 «План фінансування робіт» до Договору №85 від 14 вересня 2018 року»;

ID:

ccef59deb78f458c87703b84e9f5a8c0

Date:

Oct 30, 2020, 09:18

Number of loaded document:

13

Date of signature:

Oct 29, 2020, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652 Цивільного кодексу України та пунктами 2.4, 9.1, 10.2 Договору № 85 від 14 вересня 2018 року дійшли взаємної згоди внести зміни у Договір, уклавши цю Додаткову угоду № 14 про наступне: 1. Сторони домовилися викласти пункт 2.1. Договору у такій редакції: «2.1. Виконання Робіт за цим Договором здійснюється відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 4 до Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об’єкту будівництва в цілому, передбачених цим Договором, але не пізніше 31.03.2021». 2. Додаток №4 до Договору «Календарний графік виконання робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 1 до Додаткової угоди №14). 3. Додаток № 5 до Договору «План фінансування робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток 2 до Додаткової угоди №14). 4. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 5. Ця Додаткова угода № 14 набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Сторін, підписи яких скріплені печатками Сторін та є невід’ємною частиною Договору. 6. Ця Додаткова угода № 14 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 7. Невід’ємними частинами Додаткової угоди №14 є: 7.1. Додаток 1 – «Додаток №4 «Календарний графік виконання робіт» до Договору №85 від 14 вересня 2018 року»; 7.2. Додаток 2 – «Додаток №5 «План фінансування робіт» до Договору №85 від 14 вересня 2018 року».

ID:

d6f8c63edda64ee2be8437778c7835af

Date:

Dec 14, 2020, 16:58

Number of loaded document:

14

Date of signature:

Dec 11, 2020, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652 Цивільного кодексу України та пунктами 9.1, 10.2 Договору № 85 від 14 вересня 2018 року (далі – Договір), дійшли взаємної згоди внести зміни у Договір, уклавши цю Додаткову угоду № 15 про наступне: 1. Сторони домовилися внести до Договору такі зміни: 1.1.В пункті 1.1 слова та цифри «протягом 2018-2019 років» вилючити. 1.2. Пункт 3.2 викласти у такій редакції: «3.2. Річні обсяги фінансування по договору визначаються щорічно в межах ліміту кошторисних призначень на поточний рік. На 2018 рік передбачено фінансування робіт в сумі 25 653 856,71грн (двадцять п’ять мільйонів шістсот п’ятдесят три тисячі вісімсот п’ятдесят шість гривень 71 коп.), на 2019 рік передбачено фінансування робіт в сумі 40 965 829, 14 грн (сорок мільйонів дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч вісімсот двадцять дев’ять гривень 14 коп.), на 2020 рік передбачено фінансування робіт в сумі 13 632 948, 98 коп. (тринадцять мільйонів шістсот тридцять дві тисячі дев’ятсот сорок вісім гривень 98 коп.). На 2021 рік передбачено фінансування робіт в сумі 9 360 903, 39 грн. (дев’ять мільйонів триста шістдесят тисяч дев’ятсот три гривні 39 коп.). 1.3. Пункт 10.1 викласти у такій редакції: «10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2021 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань - до їх повного виконання Сторонами». 2. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 3. Ця Додаткова угода № 15 набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Сторін, підписи яких скріплені печатками Сторін та є невід’ємною частиною Договору. 4. Ця Додаткова угода № 15 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника.

ID:

3d6db9785f9b467f8f720147f919fa9c

Date:

Dec 30, 2020, 12:23

Number of loaded document:

15

Date of signature:

Dec 29, 2020, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652 Цивільного кодексу України та пунктами 2.4, 9.1, 10.2 Договору № 85 від 14 вересня 2018 року (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду № 16 до Договору (далі – Додаткова угода № 16) про наступне: 1. Сторони домовилися внести до Договору такі зміни: 1.1. Викласти пункт 2.1. Договору у такій редакції: «2.1. Виконання Робіт за цим Договором здійснюється відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 4 до Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об’єкту будівництва в цілому, передбачених цим Договором, але не пізніше 15.06.2021». 1.2. Додаток №4 до Договору «Календарний графік виконання робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток № 1 до Додаткової угоди №16). 1.3. Додаток № 5 - «План фінансування робіт», викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 2 до Додаткової угоди №16). 2. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 3. Ця Додаткова угода № 16 набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Сторін, підписи яких скріплені печатками Сторін, та є невід’ємною частиною Договору. 4. Ця Додаткова угода № 16 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 5. Невід’ємними частинами Додаткової угоди №16 є: 5.1. Додаток № 1 – «Додаток №4 «Календарний графік виконання робіт» до Договору №85 від 14 вересня 2018 року». 5.2. Додаток № 2 – «Додаток № 5 «План фінансування робіт» до Договору № 85 від 14 вересня 2018 року».

ID:

734d483370de4b3b815bb31c1179a544

Date:

Mar 31, 2021, 17:04

Number of loaded document:

16

Date of signature:

Mar 30, 2021, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652 Цивільного кодексу України та пунктами 9.1, 10.2 Договору № 85 від 14 вересня 2018 року (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду № 17 до Договору (далі – Додаткова угода № 17) про наступне: 1. Сторони домовились внести до Договору такі зміни: 1.1. Реквізити Замовника зазначені в розділі 11, Додатку1, Додатку 2, Додатку 4 та Додатку 5 викласти в новій редакції, що додається. 1.2. Додаток № 1 – «Договірна ціна» викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 1 до Додаткової угоди № 17). 1.3. Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-10, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-11, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-12, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-14, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-15, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-16, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-17, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-18, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-19, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-21, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-122, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-23 Додатку № 3 «Локальні кошториси на будівельні роботи» до Договору викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 2 до Додаткової угоди № 17). 2. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання.

ID:

3f4577385e754443b5a6215ace8fde44

Date:

Apr 21, 2021, 13:38

Number of loaded document:

17

Date of signature:

Apr 21, 2021, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652 Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, та пунктами 2.4, 9.1, 10.2 Договору № 85 від 14 вересня 2018 року (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду № 18 до Договору (далі – Додаткова угода № 18) про наступне: 1. Сторони домовилися визнати Додаткову угоду № 17 до Договору недійсною з дати її укладання. 2. Сторони домовились внести до Договору такі зміни: 2.1. Пункт 2.1. Договору викласти у такій редакції: «2.1.Виконання Робіт за цим Договором здійснюється відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток 4 до Договору) в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об'єкту будівництва вцілому, передбачених цим Договором, але не пізніше 30.09.2021.». 2.2. Реквізити Замовника зазначені в розділі 11, Додатку 2, Додатку 4 та Додатку 5 викласти в новій редакції, що додається 2.3. Додаток № 1– «Договірна ціна» викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 1 до Додаткової угоди № 18). 2.4. Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-10, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-11, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-12, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-14, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-15, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-16, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-17, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-18, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-19, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-21, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-22, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-23 Додатку № 3 «Локальні кошториси на будівельні роботи» до Договору викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 2 до Додаткової угоди № 18). 2.5. Додаток №4 «Календарний графік виконання робіт», викласти у новій редакції, що додається (Додаток № 3 до Додаткової угоди №18). 2.6. Додаток № 5 - «План фінансування робіт» викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 4 до Додаткової угоди №18). 3. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 4. Ця Додаткова угода № 18 набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Сторін, підписи яких скріплені печатками Сторін, та є невід’ємною частиною Договору. 5. Ця Додаткова угода № 18 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 6. Невід’ємними частинами Додаткової угоди №18 є: 6.1. Додаток № 1 - «Додаток № 1 – «Договірна ціна» до Договору № 85 від 14 вересня 2018 року» 6.2. 5.2. Додаток № 2– «Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-10, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-11, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-12, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-14, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-15, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-16, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-17, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-18, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-19, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-21, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-22, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-23 Додатку № 3 «Локальні кошториси на будівельні роботи» до Договору». 6.3. Додаток № 3 – «Додаток №4 «Календарний графік виконання робіт» до Договору № 85 від 14 вересня 2018 року» 6.4. Додаток № 4 - «Додаток № 5 «План фінансування робіт» до Договору № 85 від 14 вересня 2018 року».

ID:

aa64634af7564625a87be5fc5712c567

Date:

Jun 17, 2021, 12:52

Number of loaded document:

18

Date of signature:

Jun 15, 2021, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652 Цивільного кодексу України та пунктами 9.1, 10.2 Договору № 85 від 14 вересня 2018 року (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду № 19 до Договору (далі – Додаткова угода № 19) про наступне: 1. Сторони домовилися Додаток № 5 - «План фінансування робіт» викласти в новій редакції, що додається (Додаток № 1 до Додаткової угоди №19). 2. Всі інші умови Договору залишаються без змін і є обов’язковими до виконання. 3. Ця Додаткова угода № 19 набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Сторін, підписи яких скріплені печатками Сторін, та є невід’ємною частиною Договору. 4. Ця Додаткова угода № 19 укладена українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких для Замовника, один – для Підрядника. 5. Невід’ємними частинами Додаткової угоди №19 є: 5.1. Додаток № 1 – «Додаток № 5 «План фінансування робіт» до Договору № 85 від 14 вересня 2018 року».

ID:

c9eeba140e464380b4061d1b89a4dee0

Date:

Jul 30, 2021, 14:17

Number of loaded document:

19

Date of signature:

Jul 30, 2021, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
договір Download	Signed contract	Sep 14, 2018, 11:43
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 14, 2018, 11:47

Document name	Document type	Date of publishing
Додаткова угода 1.pdf Download	Signed contract	Dec 27, 2018, 12:40

Document name	Document type	Date of publishing
ДУ 2.pdf Download	Signed contract	Jul 3, 2019, 13:36

Document name	Document type	Date of publishing
ДУ 3.pdf Download	Signed contract	Jul 24, 2019, 11:14

Document name	Document type	Date of publishing
ДУ 4 по вул. Павлівська.pdf Download	Signed contract	Sep 25, 2019, 19:21

Items list

Procurement documents

Change №1

Change №2

Change №3

Change №4

Change №5

Change №6

Change №7

Change №8

Change №9

Change №10

Change №11

Change №12

Change №13

Change №14

Change №15

Change №16

Change №17

Change №18

Change №19