Нове будівництво допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м.Харків
Valid:
Apr 16, 2020 – Dec 31
Contract ID :
UA-2020-03-02-004035-a-b1
Number:
4
Date of signature:
Apr 16, 2020, 17:18
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Нове будівництво допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м.Харків
Code DK 021:2015:
45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів
|
Quantity: 1 робота |
Delivery period: Dec 31, 00:00 |
Place of delivery: Україна, Харківська область |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Apr 16, 2020, 17:19 | |
| Not indicated | Apr 16, 2020, 17:19 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Опис змін, що внесені до істотних умов договору: зазначені у вкладеному файлі. Сума договору після внесення змін: не змінилась. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін: не змінились
ID:
525a2f651b7440c68228d11e8fa30ab9
Date:
Apr 28, 2020, 13:49
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Apr 28, 2020, 13:48
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Apr 28, 2020, 13:49 | |
| Annexes to the contract | Apr 28, 2020, 13:49 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору: зазначені у вкладеному файлі. 14. Сума договору після внесення змін: не змінилася. 15. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін: не змінилася.
ID:
089ec670f30f4479bb171f8c235e8fdf
Date:
Jun 22, 2020, 14:34
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Jun 22, 2020, 14:33
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jun 22, 2020, 14:33 | |
| Electronic signature | Jun 22, 2020, 14:34 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору: зазначені у вкладеному файлі. 14. Сума договору після внесення змін: не змінилася. 15. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін: не змінилася.
ID:
20f98a39511741f686bf1f9961dfe984
Date:
Jul 20, 2020, 14:53
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Jul 20, 2020, 14:51
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jul 20, 2020, 14:52 | |
| Electronic signature | Jul 20, 2020, 14:53 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору: зазначені у викладеному файлі. 14. Сума договору після внесення змін: не змінилася. 15. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін: не змінилася.
ID:
42654b06551e42fa94b87edfd199a11c
Date:
Jul 31, 2020, 09:43
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Jul 31, 2020, 09:34
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jul 31, 2020, 09:42 | |
| Electronic signature | Jul 31, 2020, 09:43 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Викласти у новій редакції п. 1.1. розділу I. Предмет Договору:
«1.1. Підрядник зобов’язується у 2020-2021 роках виконати роботи з нового будівництва допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська,35, м.Харків (код згідно з ДК 021:2015 45212000-6 – будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) відповідно до проектно-кошторисної документації та тендерної документації, а Замовник – прийняти ці роботи та оплатити їх.»
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору:
«3.2.1. Обсяг фінансування робіт на 2020 рік зменьшується на 18 604 890 грн. 58 коп. (вісімнадцять мільйонів шістсот чотири тисячі вісімсот дев’яносто грн. 58 коп.) і складає 10 447 340 грн. 69 коп. (десять мільйонів чотириста сорок сім тисяч триста сорок грн. 69 коп.), в тому числі ПДВ – 1 741 223 грн 44 коп. (один мільйон сімсот сорок одна тисяча двісті двадцять три грн. 44 коп.)».
Викласти у новій редакції п. 5.1. розділу V. Виконання робіт:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2021 року.
5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.
5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2021 р. згідно графіка виконання робіт.».
Викласти у новій редакції п. 10.1. розділу Х. Строк дії Договору:
«10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2021р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.».
ID:
5d3006a9b6784001a139640ee3d6aba3
Date:
Dec 24, 2020, 11:42
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Dec 23, 2020, 11:40
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 24, 2020, 11:41 | |
| Electronic signature | Dec 24, 2020, 11:42 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни у розділ І. Предмет Договору та викласти п. 1.1. у наступній редакції:
«1.1. Підрядник зобов’язується у 2020-2022 роках виконати роботи з нового будівництва допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська,35, м.Харків (код згідно з ДК 021:2015 45212000-6 – будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) відповідно до проектно-кошторисної документації та тендерної документації, а Замовник – прийняти ці роботи та оплатити їх.»
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору:
«3.2.2. Обсяг фінансування робіт на 2021 рік, згідно з рішенням 3 сессії 8 скликання Харківської міської ради від 24.02.2021 р. складає 18 249 999 грн. 99 коп. (вісімнадцять мільйонів двісті сорок дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 99 коп.), в тому числі ПДВ – 3 041 666 грн 66 коп. (три мільйони сорок одна тисяча шістсот шістдесят шість грн. 66 коп.)».
Внести зміни у розділ V. Виконання робіт та викласти п. 5.1. у наступній редакції:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2022 року.
5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.
5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2022 р. згідно графіка виконання робіт.».
Внести зміни у розділ Х. Строк дії Договору та викласти п. 10.1. у наступній редакції:
«10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2022р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.».
Внести зміни у розділ ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін та викласти у наступній редакції.
ID:
80dd06d9590c46728d54e7354564dc15
Date:
Mar 9, 2021, 15:06
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Mar 9, 2021, 14:53
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Mar 9, 2021, 15:06 | |
| Annexes to the contract | Mar 9, 2021, 15:04 |
Change №7
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни у розділ ІV. Порядок здійснення оплати, та викласти п. 4.8. та 4.9. у наступній редакції:
«4.8. Для придбання матеріалів, конструкцій, обладнання, виробів Замовник сплачує Підряднику аванс
протягом 15 банківських днів з моменту звернення Підрядника щодо його отримання на підставі
постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 зі змінами та зміни до п. 15 1 постанови КМУ від 22.07.2020 №
641 (в частині стосовно інших товарів, робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30
відсотків вартості їх річного обсягу на строк не більше трьох місяців), внесеної постановою КМУ від
08.02.2021 №97. Залік авансу здійснюється поступово при проміжних платежах за виконані роботи.
4.9. Підрядник повинен використовувати авансовий платіж з небюджетного рахунку, вдкритого ним в
органі Казначейства відповідно до абз. 2 п. 2 постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 зі змінами, з
урахуванням зміни до п. 15 1 постанови КМУ від 22.07.2020 № 641, внесеної постановою КМУ від
08.02.2021 №97. По закінченні установленого строку Підрядник повинен скласти звіт про його
використання, а невикористану суму авансу повернути Замовнику.».
ID:
109753dc1b8a412a823924ce87f694ca
Date:
Jul 14, 2021, 16:21
Number of loaded document:
7
Date of signature:
Jul 14, 2021, 16:11
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jul 14, 2021, 16:21 | |
| Annexes to the contract | Jul 14, 2021, 16:13 |
Change №8
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Внести зміни у пункт 3.1. розділу ІІІ. Ціна Договору, та викласти його у
наступній редакції:
«3.1. Ціна цього Договору становить 19 958 070 грн. 52 коп. (дев’ятнадцять
мільйонів дев’ятсот п’ятдесят вісім тисяч сімдесят грн. 52 коп.), в тому числі ПДВ –
3 326 345 грн. 09 коп. (три мільйони триста двадцять шість тисяч триста сорок п’ять
грн. 09 коп.)».
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.3. Обсяг фінансування робіт на 2021 рік, зменшується на 11 128 825 грн. 83
коп. (одинадцять мільйонів сто двадцять вісім тисяч вісімсот двадцять п’ять грн. 83
коп.) і складає 7 121 174 грн. 16 коп. (сім мільйонів сто двадцять одна тисяча сто
сімдесят чотири грн. 16 коп.), в тому числі ПДВ – 1 186 862 грн 36 коп. (один мільйон
сто вісімдесят шість тисяч вісімсот шістдесят дві грн. 36 коп.)».
ID:
ab6971439bbd42d39a22e1b56f8d7d1f
Date:
Jul 26, 2021, 15:33
Number of loaded document:
8
Date of signature:
Jul 26, 2021, 15:26
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jul 26, 2021, 15:33 | |
| Annexes to the contract | Jul 26, 2021, 15:30 |
Change №9
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Внести зміни у пункт 3.1. розділу ІІІ. Ціна Договору, та викласти його у
наступній редакції:
«3.1. Ціна цього Договору становить 19 958 070 грн. 52 коп. (дев’ятнадцять
мільйонів дев’ятсот п’ятдесят вісім тисяч сімдесят грн. 52 коп.), в тому числі ПДВ –
3 326 345 грн. 09 коп. (три мільйони триста двадцять шість тисяч триста сорок п’ять
грн. 09 коп.)».
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.3. Обсяг фінансування робіт на 2021 рік, зменшується на 11 128 825 грн. 83
коп. (одинадцять мільйонів сто двадцять вісім тисяч вісімсот двадцять п’ять грн. 83
коп.) і складає 7 121 174 грн. 16 коп. (сім мільйонів сто двадцять одна тисяча сто
сімдесят чотири грн. 16 коп.), в тому числі ПДВ – 1 186 862 грн 36 коп. (один мільйон
сто вісімдесят шість тисяч вісімсот шістдесят дві грн. 36 коп.)».
ID:
2e9318ba6d964eb386800159a04fb0a0
Date:
Jul 26, 2021, 17:28
Number of loaded document:
9
Date of signature:
Jul 26, 2021, 17:24
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jul 26, 2021, 17:28 | |
| Annexes to the contract | Jul 26, 2021, 17:25 |
Change №10
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Викласти у новій редакції Договірну ціну на 2021 рік, Графік виконання робіт, Графік
фінансування робіт розділу –ХІІ. Додатки до Договору у новій редакції, додаються.
ID:
5b941425fff7497295b73e8460e2c881
Date:
Sep 29, 2021, 16:16
Number of loaded document:
10
Date of signature:
Sep 29, 2021, 16:12
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Sep 29, 2021, 16:13 | |
| Electronic signature | Sep 29, 2021, 16:16 |
Change №11
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.4. Обсяг фінансування робіт на 2021 рік, зменшується на 2 000 000 грн. 00 коп. (два мільйона
грн. 00 коп.) і складає 5 121 174 грн. 16 коп. (п’ять мільйонів сто двадцять одна тисяча сто сімдесят
чотири грн. 16 коп.), в тому числі ПДВ – 853 529 грн 03 коп. (вісімсот п’ятдесят три тисячі п’ятсот
двадцять дев’ять грн. 03 коп.)».
ID:
9b424835aaad40b997ab47d8f1510874
Date:
Oct 11, 2021, 16:24
Number of loaded document:
11
Date of signature:
Oct 11, 2021, 16:20
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Oct 11, 2021, 16:20 | |
| Electronic signature | Oct 11, 2021, 16:24 |
Change №12
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.5. Обсяг фінансування робіт на 2021 рік, зменшується на 82 772 грн. 63 коп. (вісімдесят дві
тисячі сімсот сімдесят дві грн. 63 коп.) і складає 5 038 401 грн. 53 коп. (п’ять мільйонів тридцять вісім
тисяч чотириста одна грн. 53 коп.), в тому числі ПДВ – 839 733 грн 59 коп. (вісімсот тридцять дев’ять
тисяч сімсот тридцять три грн. 59 коп.)».
ID:
e04714e33d7349d7928e93356289d50f
Date:
Nov 23, 2021, 11:43
Number of loaded document:
12
Date of signature:
Nov 23, 2021, 11:34
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Nov 23, 2021, 11:43 | |
| Electronic signature | Nov 23, 2021, 11:43 |
Change №13
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.6. Обсяг фінансування робіт на 2021 рік, зменшується на 181 718 грн. 12 коп. (сто вісімдесят
одна тисяча сімсот вісімнадцять грн. 12 коп.) і складає 4 856 683 грн. 41 коп. (чотири мільйони
вісімсот п’ятдесят шість тисяч шістсот вісімдесят три грн. 41 коп.), в тому числі ПДВ – 809 447 грн 24
коп. (вісімсот дев’ять тисяч чотириста сорок сім грн. 24 коп.)».
ID:
f3dac96e7564419da8579b6ba6f627e5
Date:
Dec 7, 2021, 16:24
Number of loaded document:
13
Date of signature:
Dec 6, 2021, 16:21
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 7, 2021, 16:24 | |
| Annexes to the contract | Dec 7, 2021, 16:23 |
Change №14
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни у розділ І. Предмет Договору та викласти п. 1.1. у наступній редакції:
«1.1. Підрядник зобов’язується у 2020-2023 роках виконати роботи з нового будівництва допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська,35, м.Харків (код згідно з ДК 021:2015 45212000-6 – будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) відповідно до проектно-кошторисної
документації та тендерної документації, а Замовник – прийняти ці роботи та оплатити їх.»
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.7. Обсяг фінансування робіт на 2022 рік, згідно з 9 сесії 8 скликання Харківської міської ради від 22.12.2021 р. та Наказу департаменту житлового комунального господарства від 22.08.2022 р. №300 складає 103 126 грн. 33 коп. (сто три тисячі сто двадцять шість грн. 33 коп.), в тому числі ПДВ – 17 187 грн 72 коп. (сімнадцять тисяч сто вісімдесят сім грн. 72 коп.)».
Внести зміни у розділ V. Виконання робіт та викласти п. 5.1. у наступній редакції:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2023 року.
5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.
5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2023 р. згідно графіка виконання робіт.».
Внести зміни у розділ Х. Строк дії Договору та викласти п. 10.1. у наступній редакції:
«10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2023р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань».
Викласти у новій редакції Графік виконання робіт, Графік фінансування робіт розділу –ХІІ та доповнити розділ ХІІ Договірною ціною на 2022 рік, Договірною ціною на 2020-2023 рік. Додатки до Договору у новій редакції, додаються.
ID:
a16c12e3d2944f81b59c65f2bd2afcb6
Date:
Sep 16, 2022, 18:55
Number of loaded document:
14
Date of signature:
Sep 7, 2022, 18:47
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Sep 16, 2022, 18:55 | |
| Annexes to the contract | Sep 16, 2022, 18:53 |
Change №15
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.7. Обсяг фінансування робіт на 2022 рік зменшується на 103 126 грн. 33 коп. (сто три тисячі сто двадцять шість грн. 33 коп.), в тому числі ПДВ – 17 187 грн 72 коп. (сімнадцять тисяч сто вісімдесят сім грн. 72 коп.)».
Внести зміни у розділ ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Викласти у новій редакції Графік виконання робіт, Графік фінансування робіт розділу –ХІІ. Додатки до Договору у новій редакції, додаються.
ID:
9426e4fd3461476ea1de1de40a00219c
Date:
Sep 20, 2023, 13:04
Number of loaded document:
15
Date of signature:
Sep 19, 2023, 16:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Sep 20, 2023, 16:01 | |
| Electronic signature | Sep 20, 2023, 16:04 |
Change №16
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни у розділ І. Предмет Договору та викласти п. 1.1. у наступній редакції:
«1.1. Підрядник зобов’язується у 2020-2024 роках виконати роботи з нового будівництва допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська,35, м.Харків (код згідно з ДК 021:2015 45212000-6 – будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) відповідно до проектно-кошторисної документації та тендерної документації, а Замовник – прийняти ці роботи та оплатити їх.»
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.8. Обсяг фінансування робіт на 2023 рік, згідно з Розпорядженням Харківського міського голови від 15.09.2023 номер 264 «Про перерозподіл бюджетних призначень» складає 103 126 грн. 33 коп. (сто три тисячі сто двадцять шість грн. 33 коп.), в тому числі ПДВ – 17 187 грн 72 коп. (сімнадцять тисяч сто вісімдесят сім грн. 72 коп.)».
Внести зміни у розділ V. Виконання робіт та викласти п. 5.1. у наступній редакції:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2024 року.
5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.
5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2024 р. згідно графіка виконання робіт.».
Внести зміни у розділ Х. Строк дії Договору та викласти п. 10.1. у наступній редакції:
«10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2024р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань».
Викласти у новій редакції Графік виконання робіт, Графік фінансування робіт розділу –ХІІ та доповнити розділ ХІІ Договірною ціною на 2023 рік, Договірною ціною на 2020-2024 рік. Додатки до Договору у новій редакції, додаються.
ID:
3a957a8ab953434ab403772bb93303dd
Date:
Sep 20, 2023, 13:09
Number of loaded document:
16
Date of signature:
Sep 19, 2023, 16:05
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Sep 20, 2023, 16:07 | |
| Annexes to the contract | Sep 20, 2023, 16:06 |
Change №17
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни у розділ І. Предмет Договору та викласти п. 1.1. у наступній редакції:
«1.1. Підрядник зобов’язується у 2020-2025 роках виконати роботи з нового будівництва допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська,35, м.Харків (код згідно з ДК 021:2015 45212000-6 – будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) відповідно до проектно-кошторисної документації та тендерної документації, а Замовник – прийняти ці роботи та оплатити їх.»
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.9. Обсяг фінансування робіт на 2024 рік, складає 0 грн 00 коп. (нуль грн 00 коп.), в тому числі ПДВ – 0 грн 00 коп. (нуль грн 00 коп.)».
Внести зміни у розділ V. Виконання робіт та викласти п. 5.1. у наступній редакції:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2025 року.
5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.
5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2025 р. згідно графіка виконання робіт.».
Внести зміни у розділ Х. Строк дії Договору та викласти п. 10.1. у наступній редакції:
«10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2025р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань».
Викласти у новій редакції Графік виконання робіт, Графік фінансування робіт розділу –ХІІ та доповнити розділ ХІІ - Договірною ціною на 2020-2025 рік. Додатки до Договору у новій редакції, додаються.
ID:
c82dd836441c4c51b3d23d354ff9f6c4
Date:
Dec 26, 2024, 17:10
Number of loaded document:
17
Date of signature:
Dec 26, 2024, 17:08
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 26, 2024, 17:09 | |
| Electronic signature | Dec 26, 2024, 17:10 |
Change №18
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Внести зміни у розділ І. Предмет Договору та викласти п. 1.1. у наступній редакції:
«1.1. Підрядник зобов’язується у 2020-2026 роках виконати роботи з нового будівництва допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул.Сумська,35, м.Харків (код згідно з ДК 021:2015 45212000-6 – будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) відповідно до проектно-кошторисної документації та тендерної документації, а Замовник – прийняти ці роботи та оплатити їх.»
Внести доповнення у розділ ІІІ. Ціна Договору.
«3.2.10. Обсяг фінансування робіт на 2025 рік, складає 0 грн 00 коп. (нуль грн 00 коп.), в тому числі ПДВ – 0 грн 00 коп. (нуль грн 00 коп.)».
Внести зміни у розділ V. Виконання робіт та викласти п. 5.1. у наступній редакції:
«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2026 року.
5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.
5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2026 р. згідно графіка виконання робіт.».
Внести зміни у розділ Х. Строк дії Договору та викласти п. 10.1. у наступній редакції:
«10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2026р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань».
Внести зміни до Розділу ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін та викласти у новій редакції реквізити Замовника та Підрядника:
Викласти у новій редакції Графік виконання робіт, Графік фінансування робіт розділу –ХІІ та доповнити розділ ХІІ - Договірною ціною на 2020-2026 рік. Додатки до Договору у новій редакції, додаються.
ID:
02843277e7ab4a5abc2d74f61739ba9a
Date:
Dec 19, 2025, 12:35
Number of loaded document:
18
Date of signature:
Dec 17, 2025, 12:33
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 19, 2025, 12:35 | |
| Annexes to the contract | Dec 19, 2025, 12:34 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ПП "Будівельна фірма "ПРОМТЕКС"
EDRPOU code:
24340261
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 61166, Харківська область, Харків, вул. Бакуліна, буд. 11, кімн. 5.42
Information about customer
Name:
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк»
EDRPOU code:
02220881
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 61058, Харківська область, м. Харків, вул. Сумська, буд. 35