Капітальний ремонт господарських приміщень Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного по вул. Дубенській,29
Valid:
Dec 22, 2021 – Dec 31, 2024
Contract ID :
UA-2021-12-10-014541-c-c1
Number:
1
Date of signature:
Dec 22, 2021, 16:37
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Капітальний ремонт господарських приміщень Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного по вул. Дубенській,29
Code DK 021:2015:
45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт
|
Quantity: 1 робота |
Delivery period: Dec 31, 2024, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 33001, Рівненська область, м.Рівне, вул. Дубенська,27/29 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Nov 6, 2024, 13:20 | |
| Electronic signature | Dec 22, 2021, 16:42 | |
|
|
||
| Signed contract | Dec 22, 2021, 16:40 | |
| Signed contract | Dec 22, 2021, 16:40 | |
| Signed contract | Dec 22, 2021, 16:41 | |
| Signed contract | Dec 22, 2021, 16:40 | |
| Signed contract | Dec 22, 2021, 16:41 | |
| Signed contract | Dec 22, 2021, 16:41 | |
| Annexes to the contract | Nov 6, 2024, 12:58 | |
| Signed contract | Dec 22, 2021, 16:41 | |
| Signed contract | Dec 22, 2021, 16:41 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Обґрунтування продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт господарських приміщень Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного по вул. Дубенській, 29» у зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на підставі п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі»:
Відповідно до ч.1 ст.36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» право на виконання будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт.
Відповідно до ч.2 ст.36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виконувати будівельні роботи без подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт забороняється.
Згідно ч.9 ст.36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» У повідомленні про початок виконання будівельних робіт та у Реєстрі будівельної діяльності зазначається, зокрема, така інформація: 1) кадастровий номер земельної ділянки (для земельних ділянок, право власності чи користування на які виникло до 2004 року, - за наявності) або відмітка про випадок, визначений частиною четвертою статті 34 цього Закону та/або частиною першою статті 12-1 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"; 2) реєстраційний номер містобудівних умов та обмежень або будівельного паспорта, технічних умов у Реєстрі будівельної діяльності; 3) реєстраційний номер звіту про результати експертизи проектної документації на будівництво об’єкта (у разі її проведення) у Реєстрі будівельної діяльності; 4) реєстраційний номер енергетичного сертифіката у Реєстрі будівельної діяльності (у разі проведення енергетичної сертифікації);5) ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) (у повідомленні про початок виконання будівельних робіт зазначається для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) до подання повідомлення).
Згідно п.5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 747) будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.
Відповідно до п.13 Порядку, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) подається замовником (його уповноваженою особою) до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом п’яти робочих днів з дня надходження повідомлення:вносить інформацію, зазначену у повідомленні, до Реєстру будівельної діяльності згідно з цим Порядком;під час внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до Реєстру будівельної діяльності проставляє відмітку про місцезнаходження об’єкта будівництва на картографічній основі (у разі коли така відмітка не проставлена на картографічній основі до внесення інформації, зазначеної у повідомленні).
Згідно абзацу 4 п.15-1 Порядку, виконання підготовчих або будівельних робіт без подання такого повідомлення забороняється.
Враховуючи викладене, з метою дотримання законодавства України, сторони дійшли згоди продовжити строк дії договору про закупівлю та строк виконання зобов’язань щодо виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт господарських приміщень Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного по вул. Дубенській, 29» у зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на підставі п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі».
ID:
82b116f2e60347ce9f6225703a7c10bd
Date:
Dec 29, 2021, 11:55
Number of loaded document:
1,2
Date of signature:
Dec 29, 2021, 11:47
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 29, 2021, 11:55 | |
| Annexes to the contract | Dec 29, 2021, 11:47 | |
| Annexes to the contract | Dec 29, 2021, 11:51 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
ID:
6292694aaa91411fb1167949f927f98e
Date:
Dec 30, 2022, 08:56
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Dec 29, 2022, 08:54
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 30, 2022, 08:54 | |
| Annexes to the contract | Dec 30, 2022, 08:54 | |
| Electronic signature | Dec 30, 2022, 08:56 | |
| Annexes to the contract | Dec 30, 2022, 08:54 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
ID:
dbe1b18c3d3845a08c3392f659218d79
Date:
Dec 29, 2023, 11:53
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Dec 29, 2023, 10:48
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 29, 2023, 10:49 | |
| Electronic signature | Dec 29, 2023, 13:53 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС КВАРТАЛПРОМБУД"
EDRPOU code:
43083792
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 04050, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, будинок 18-Б, офіс 212
Information about customer
Name:
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Рівного
EDRPOU code:
22568497
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 33001, Рівненська область, м. Рівне, вул. Дубенська, 27/29