«Будівництво господарсько-побутової каналізації вулиць Дорожня, Согласія, Григорьєва, Миру, Каштанова, Торгова, Отрадна, Малинова, Прикордонна, Хуторська, Сьома, Братів Стицьковских, Парникова, ж/м "Чорноморка", с. Лиманка (Коригування 3)»
Valid:
Apr 17, 2024 – Dec 31, 2024
Contract ID :
UA-2024-04-18-006242-a-b1
Number:
4
Date of signature:
Apr 17, 2024, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: «Будівництво господарсько-побутової каналізації вулиць Дорожня, Согласія, Григорьєва, Миру, Каштанова, Торгова, Отрадна, Малинова, Прикордонна, Хуторська, Сьома, Братів Стицьковских, Парникова, ж/м "Чорноморка", с. Лиманка (Коригування 3)»
Code DK 021:2015:
45200000-9 Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва
|
Quantity: 1 E51 |
Delivery period: Dec 31, 2024, 16:00 |
Place of delivery: Україна, 00000, Одеська область, Таїровська територіальна громада с. Лиманка Одеський район, Прикордонна, Хуторська, Сьома, Братів Стицьковских, Парникова, ж/м "Чорноморка" |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 25, 2024, 21:29 | |
| Not indicated | Apr 18, 2024, 13:04 | |
| Electronic signature | Dec 26, 2024, 09:56 | |
| Electronic signature | Dec 25, 2024, 08:32 | |
| Electronic signature | Dec 10, 2024, 13:19 | |
| Electronic signature | Aug 21, 2024, 11:37 | |
| Electronic signature | Jul 25, 2024, 13:18 | |
| Electronic signature | Jul 25, 2024, 13:15 | |
|
|
||
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 24.2. Додаток 2 - Календарний графік виконання робіт та у пункті 24.3. Додаток 3- План фінансування робіт. , які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.
ID:
54eca5ccf18f4f248330f85305b5d8fb
Date:
Jul 25, 2024, 10:17
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Jul 24, 2024, 00:00
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
На підставі ст. ст. 651, 652, 654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України, відповідно до пп.4 п.19 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 року №1178, керуючись пунктом 2.5 розділу 2 та розділом 17 Договору № 4 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «17» квітня 2024 р. (далі - Договір) уклали цю Додаткову угоду про наступне: Згідно листа Замовника Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 2.1 Договору та викласти в наступній редакції: «п. 2.1 Строк виконання Робіт: Генпідрядник розпочинає виконання Робіт протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання Договору Сторонами, але не раніше дати передання Замовником Генпідряднику будівельного майданчика (фронту робіт) та проєктної документації, а також отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт (у разі якщо це передбачено діючим законодавством). Генпідрядник зобов’язується закінчити виконання Робіт та повідомити Замовника про готовність до їх передання до 31.12.2024р.» та пункт 18.3 в наступній редакції: «18.3. Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2024р.». Сторони дійшли згоди викласти в новій редакції додаток №2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору та додаток №3 «План фінансування робіт» до Договору.
ID:
e7fa2ba2419146158e07b21e2f3db084
Date:
Aug 21, 2024, 08:36
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Aug 21, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Aug 21, 2024, 11:36 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв'язку із зміною юридичної адреси Генпідрядника Сторони дійшли згоди внести зміни до розділу 25 договору
ID:
53a2ffb552ee4a2e8994b705596d0d83
Date:
Dec 10, 2024, 11:18
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Dec 10, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 10, 2024, 13:18 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
На підставі ст. ст. 651, 652, 654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України, відповідно до пп.3 п.19 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 року №1178, керуючись та розділом 17 Договору № 4 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «17» квітня 2024 р. (далі - Договір) уклали цю Додаткову угоду про наступне: У зв’язку з зменшенням обсягів робіт, Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1. Договірна ціна робіт визначається на основі динамічної договірної ціни, що є невід'ємною частиною Договору (додаток № 1), і складає 7 483 675 грн. 45 коп. (сім мільйона чотириста вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят п’ять грн. 45 коп.), з ПДВ. Замовник зобов’язаний забезпечити безперервне і своєчасне фінансування робіт з капітального ремонту, доручених на виконання Генпідряднику, на підставі договірної ціни, згідно з п. 3.1 цього Договору, яка уточняється по фактичних витратах, та Календарного графіка виконання робіт (помісячного) (додаток 2), плану фінансування робіт (помісячного) (додаток 3) та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня. Бюджетні зобов’язання та інші зобов’язання замовника по даному договору виникають у разі наявності бюджетних призначень на відповідний рік, а бюджетні фінансові зобов’язання – в межах фактичних надходжень коштів на реєстраційний рахунок Замовника». Зобов’язання припинені даною додатковою угодою, виконання яких Сторонами вже почалося, виконані в наступному порядку: Генпідрядник виконав роботи на суму 7 228 195, 57 грн (сім мільйона двісті двадцять вісім тисяч сто дев’яносто п’ять грн. 57 коп.) з ПДВ. Замовник прийняв роботи та здійснив оплату в сумі 7 228 195, 57 грн (сім мільйона двісті двадцять вісім тисяч сто дев’яносто п’ять грн. 57 коп.) з ПДВ.
ID:
8b24791afcaa47cc9a1b38cc279f1296
Date:
Dec 24, 2024, 17:41
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Dec 24, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 24, 2024, 19:41 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Дрім-Хауз"
EDRPOU code:
42455803
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, офіс 412
Information about customer
Name:
Державне підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»
EDRPOU code:
36849291
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 65078, Одеська область, Одеса, Вул. Гайдара, 13