Реконструкція ПС 330 кВ «Новоодеська» шляхом заміни прийомопередавача ПВЗ на сучасний мікропроцесорний для захисту ПЛ 330 кВ Молдавська ДРЕС; ПЛ 110 кВ Канал; ПЛ 330 кВ Усатове; ПЛ 110 кВ Таїрове-1, ПЛ 110 кВ Таїрове-2. Одеська область, Овідіопольський район, Петродолинська сільська рада, масив № 48» Інв. № 23600/0501, Інв. № 84_0064_04_1044019, Інв. № 84_0064_05_1044036 45454000-4 Реконструкція

Valid:
Oct 11, 2022 – Jan 31, 2024
Contract ID :
UA-2022-09-06-009082-a-b1
Number:
2161
Date of signature:
Oct 11, 2022, 00:00

Items list

Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Реконструкція ПС 330 кВ «Новоодеська» шляхом заміни прийомопередавача ПВЗ на сучасний мікропроцесорний для захисту ПЛ 330 кВ Молдавська ДРЕС; ПЛ 110 кВ Канал; ПЛ 330 кВ Усатове; ПЛ 110 кВ Таїрове-1, ПЛ 110 кВ Таїрове-2. Одеська область, Овідіопольський район, Петродолинська сільська рада, масив № 48» Інв. № 23600/0501, Інв. № 84_0064_04_1044019, Інв. № 84_0064_05_1044036 45454000-4 Реконструкція

Code DK 021:2015: 45454000-4 Реконструкція

Quantity:

1 роботи

Delivery period:

Dec 31, 2023, 00:00

Place of delivery:

Україна

Procurement documents

Document name Document type Date of publishing
Договір №2161 від 11.10.2022_РеконстрНовоодеська_КорпонаціяЕПМ.pdf
Download
Signed contract Oct 12, 2022, 15:41
sign.p7s
Electronic signature Oct 12, 2022, 15:42
sign.p7s
Electronic signature Oct 12, 2022, 15:42
Changes to contract

Change №1

Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», умовами Договору № 2161 від 11.10.2022 р. (далі - Договір) та враховуючи лист Підрядника від 15.12.2022 № 599, Сторони уклали дану Додаткову угоду до Договору.
ID:
976e1359a1d9465a9cdb14941eb7b3dc
Date:
Jan 27, 2023, 18:24
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Jan 27, 2023, 00:00
Document name Document type Date of publishing
ДУ №1 від 27.01.2023_дог№2161_Реконструкція_Новоодеська_ЕПМ.zip
Signed contract Jan 27, 2023, 18:24
sign.p7s
Electronic signature Jan 27, 2023, 18:24

Change №2

Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», умовами Договору № 2161 від 11.10.2022 р. (далі - Договір) та враховуючи лист Підрядника від 02.05.2022 №318, Сторони уклали дану Додаткову угоду до Договору.
ID:
f9f7f54419504d9ab88c573327ba2f3e
Date:
May 24, 2023, 20:19
Number of loaded document:
2
Date of signature:
May 24, 2023, 00:00
Document name Document type Date of publishing
ДУ_№2_ від 24.05.2023_дог№2161_Реконструкція_Новоодеська..zip
Signed contract May 24, 2023, 20:19
sign.p7s
Electronic signature May 24, 2023, 20:19

Change №3

Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, пунктом 1 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», умовами Договору № 2161 від 11.10.2022 р. (далі - Договір) та враховуючи лист Підрядника від 25.08.2023 №607, Сторони уклали дану Додаткову угоду до Договору.
ID:
7427f4edf0d84db4834e0cf4d59a5ec6
Date:
Sep 21, 2023, 12:13
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Sep 21, 2023, 00:00
Document name Document type Date of publishing
sign.p7s
Electronic signature Sep 21, 2023, 15:13
ДУ_№3 від 21.09.2023_до_Дог№2161_Реконструкц_Новоодеська.zip
Signed contract Sep 21, 2023, 15:12

Change №4

Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, пунктом 1 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», умовами Договору № 2161 від 11.10.2022 р. (далі - Договір) та враховуючи лист Підрядника від 27.11.2023 №903, Сторони уклали дану Додаткову угоду до Договору.
ID:
a0545a17ca414346bec8359a6f9a54dc
Date:
Dec 19, 2023, 13:57
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Dec 19, 2023, 00:00
Document name Document type Date of publishing
ДУ_№4 від 19.12.2023 до_Дог№2161_Реконструкц_Новоодеська.zip
Signed contract Dec 19, 2023, 15:57
sign.p7s
Electronic signature Dec 19, 2023, 15:57
Main contact
Name:
Приходько Наталія Євгеніївна
Phone:
380 44 2383493
E-mail:
[email protected]
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЕПМ"
EDRPOU code:
39440289
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 03037, Київська область, Київ, МАКСИМА КРИВОНОСА, будинок 19-А
Information about customer
Name:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
EDRPOU code:
00100227
Website:
https://ua.energy/
Address:
Україна, 01032, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ