Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду біля корп.1, будинку № 6 на вул. Сухомлинського в м. Івано-Франківську (ДК 021:2015 - 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг)

Valid:
Sep 30, 2021 – Dec 31, 2023
Contract ID :
UA-2021-09-08-010955-c-b1
Number:
296/21
Date of signature:
Sep 30, 2021, 09:18

Items list

Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду біля корп.1, будинку № 6 на вул. Сухомлинського в м. Івано-Франківську (ДК 021:2015 - 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг)

Code DK 021:2015: 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг

Quantity:

1 роботи

Delivery period:

Dec 31, 2023, 00:00

Place of delivery:

Україна, 76000, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, біля корп.1, будинку № 6 на вул. Сухомлинського

Procurement documents

Document name Document type Date of publishing
договір.pdf
Download
Signed contract Sep 30, 2021, 09:20
sign.p7s
Electronic signature Sep 30, 2021, 09:22
sign.p7s
Electronic signature Sep 30, 2021, 09:22
Changes to contract

Change №1

Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв'язку із затримкою бюджетного фінансування витрат Замовника та відсутністю бюджетних призначень в повному обсязі у 2021 р., що підтверджує виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов'язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі" (зі змінами та доповненнями), умовами даного договору підряду, сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
94620a5021f8414888e6df17a379fb30
Date:
Dec 13, 2021, 15:26
Number of loaded document:
452/21
Date of signature:
Dec 13, 2021, 15:21
Document name Document type Date of publishing
додат.угода.pdf
Download
Annexes to the contract Dec 13, 2021, 15:24
sign.p7s
Electronic signature Dec 13, 2021, 15:26

Change №2

Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв'язку із затримкою бюджетного фінансування витрат Замовника, що підтверджує виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов'язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі", умовами даного Договору підряду, сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
4a20dc06943d4830b0d36a3195112954
Date:
Dec 15, 2022, 09:05
Number of loaded document:
279/22
Date of signature:
Dec 15, 2022, 08:56
Document name Document type Date of publishing
sign.p7s
Electronic signature Dec 15, 2022, 09:05
додаткова угода 279.pdf
Download
Annexes to the contract Dec 15, 2022, 09:01

Change №3

Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Враховуючи уточнюючий дефектний акт та враховуючи фактичний обсяг видатків Замовника, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі", умовами даного Договору підряду, Сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
4dd7ce59a93e43239587dd5feb9319d6
Date:
Jan 12, 2023, 16:09
Number of loaded document:
5/23
Date of signature:
Jan 12, 2023, 16:01
Document name Document type Date of publishing
sign.p7s
Electronic signature Jan 12, 2023, 16:09
додаткова угода 5.pdf
Download
Annexes to the contract Jan 12, 2023, 16:07
Main contact
Name:
ІННА САЛИГА
Phone:
+380342537647
E-mail:
[email protected]
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВ "ФІШКАРОШ"
EDRPOU code:
41258705
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ УРОЖАЙНА, будинок 11, квартира 16
Information about customer
Name:
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
EDRPOU code:
43905443
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 7