ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 89 (літ.А) (Коригування)
Valid:
Feb 16, 2021 – Dec 31, 2023
Contract ID :
UA-2021-01-15-006633-a-c1
Number:
19
Date of signature:
Feb 16, 2021, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 89 (літ.А) (Коригування)
Code DK 021:2015:
45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Dec 31, 2023, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 21050, Вінницька область, Вінниця, Соборна, 89 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Feb 17, 2021, 13:55 | |
| Feb 17, 2021, 13:52 | ||
| Electronic signature | Dec 28, 2023, 09:59 | |
| Signed contract | Feb 17, 2021, 13:49 | |
| Annexes to the contract | Feb 17, 2021, 13:51 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Згідно експертного звіту № 01165-21 від 18.06.2021 року ТОВ «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду проектної документації на будівництво об’єкту «Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 89 (літ. А)(Коригування 2)», в результаті коригування проекту будівництва виникла необхідність у зменшенні обсягів закупівлі робіт за Договором.
Керуючись пунктом 1 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) «зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника», пунктом 3.2, 3.4, 14.5 Договору підряду на будівельні роботи №19 від 16 лютого 2021 року та частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, Сторони домовились внести зміни до Договору підряду на будівельні роботи №19 від 16 лютого 2021 року шляхом укладання Додаткової угоди.
ID:
74d700ce0a2e4b4d8e7aba0bb0dfa73a
Date:
Aug 2, 2021, 11:41
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Jul 30, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Aug 2, 2021, 11:37 | |
| Electronic signature | Aug 2, 2021, 11:39 | |
| Signed contract | Aug 2, 2021, 11:11 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
В ході виконання Договору виявлені роботи в кошторисній документації, які по технологічній карті не повинні виконуватися, що підтверджується листом (вих.№15 від 28.09.2021 р.) автора проекту – ТОВ «ВІН-ГІД ІНЖИНІРИНГ», який виконує роботи зі здійснення авторського нагляду за об’єктом будівництва «Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 89 (літ. А) (Коригування)». Таким чином, виникла необхідність у зменшенні обсягів закупівлі робіт за Договором.
Керуючись пунктом 1 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) «зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника», пунктом 3.2, 3.4, 14.5 Договору підряду на будівельні роботи №19 від 16 лютого 2021 року та частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, Сторони домовились внести зміни до Договору підряду на будівельні роботи №19 від 16 лютого 2021 року шляхом укладання Додаткової угоди.
ID:
d3f978cfeac341d4990e1f2d759d0d25
Date:
Sep 29, 2021, 11:36
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Sep 29, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Sep 29, 2021, 11:30 | |
| Signed contract | Sep 29, 2021, 11:29 | |
| Electronic signature | Sep 29, 2021, 11:35 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Під час укладання Додаткової угоди №2 від 29.09.2021 р. до Договору підряду на будівельні роботи №19 від 16 лютого 2021 року (надалі – Додаткова угода, Договір) Сторонами була допущена технічна описка в Додатку 2 до Додаткової угоди «Плані фінансування будівництва (на весь період будівництва)». Сума фінансування у 2022 році має становити – 4783,26767 тис. грн.
У зв’язку з даною обставиною Сторони домовились виправити допущену технічну описку шляхом внесення відповідних змін в Договір та викласти Додаток №3 до Договору підряду на будівельні роботи №19 від 16 лютого 2021 року «План фінансування будівництва» в новій редакції.
ID:
87ea53d28d9448d09bf25399d6161bb1
Date:
Oct 4, 2021, 08:47
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Oct 4, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Oct 4, 2021, 08:45 | |
| Electronic signature | Oct 4, 2021, 08:47 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
1. Згідно експертного звіту №01477-21 від 10 листопада 2021 року щодо розгляду проектної документації на будівництво об’єкту «Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 89 (літ. А) (Коригування)», в результаті коригування проекту будівництва виникла необхідність у зменшенні обсягів закупівлі робіт за Договором.
2. Згідно листа №573/02 від 16.11.2021 року Підрядник звернувся до Замовника про необхідність продовження строку виконання будівельних робіт в зв’язку з коригуванням проекту будівництва та необхідності виконання додаткових робіт по об’єкту.
ID:
01f504fee1284e5faf0b1cf98d112f55
Date:
Nov 19, 2021, 16:18
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Nov 17, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Nov 19, 2021, 16:14 | |
| Electronic signature | Nov 19, 2021, 16:18 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Підрядник звернувся до Замовника про необхідність продовження строку виконання будівельних робіт в зв’язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт з благоустрою об’єкту реконструкції.
В зв’язку з даною об’єктивною обставиною, що унеможливлює завершення будівельних робіт в строк визначений в Договорі, Сторони домовились продовжити строк виконання будівельних робіт до 01 квітня 2022 року
ID:
47303f2cbbb940e080deabe6185abc9a
Date:
Dec 23, 2021, 15:13
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Dec 20, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 23, 2021, 15:12 | |
| Signed contract | Dec 23, 2021, 15:11 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
На підставі пункту 14.4 Договору Сторони узгодили План фінансування будівництва за місяцями на поточний 2022 рік
ID:
6de45b11a24f48129ec00a30a06f1769
Date:
Jan 18, 2022, 16:30
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Jan 17, 2022, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jan 18, 2022, 16:30 | |
| Signed contract | Jan 18, 2022, 16:30 |
Change №7
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Торгово-промислова палата України оприлюднила лист від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, яким засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), а саме військову агресію РФ проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, підтвердивши, що «…зазначені обставини з 24.02.2022 до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності по договору…».
Внаслідок запровадження в Україні воєнного стану з 24.02.2022 року, виконання будівельних робіт на об’єкті будівництва фактично було призупинено через відсутність людських ресурсів, належного матеріально-технічного постачання, а також призупинення бюджетного фінансування по Договору.
В зв’язку з даними обставинами, що унеможливлюють завершення будівельних робіт в строк визначений в Договорі, Сторони домовились внести зміни:
- до пункту 2.1 Договору і викласти його в наступній редакції: «2.1. Генпідрядник зобов’язаний розпочати роботи протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання від замовника комплекту документів відповідно Додатку №4 до даного Договору і завершити виконання робіт протягом 3 (трьох) місяців з дати завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України;
- додати пункт 22.16 до Договору в наступній редакції: «22.16. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» грудня 2022 року, а в частині оплати за виконані роботи – до повного виконання сторонами узятих на себе зобов’язань. Строк дії цього договору може бути продовжений за згодою сторін у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні».
ID:
035fcbb4e878423eb901609b5ca5d586
Date:
Mar 31, 2022, 15:08
Number of loaded document:
7
Date of signature:
Mar 31, 2022, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Mar 31, 2022, 15:06 | |
| Electronic signature | Mar 31, 2022, 15:08 |
Change №8
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
1. Згідно експертного звіту (позитивного) №01721-22 від 21.03.2022 року щодо розгляду проектної документації на будівництво об’єкту «Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 89 (літ. А)» (Коригування), в результаті коригування проекту будівництва виникла необхідність у зменшенні обсягів закупівлі робіт за Договором.
В зв’язку з даною обставиною, Сторони домовились внести зміни:
- до пункту 3.1 Договору і викласти його в наступній редакції: «3.1. Договірна ціна у Договорі визначається на основі твердого кошторису відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві та складає: 13 243 129,30 грн. (тринадцять мільйонів двісті сорок три тисячі сто двадцять дев’ять гривень, 30 коп.), в тому числі ПДВ – 2 207 188,21 грн.»;
- до Додатку 1 Договору «Договірна ціна» і викласти його в новій редакції згідно Додатку 1 до даної Додаткової угоди.
2. Сторони домовились уточнити календарний графік виконання робіт, внести зміни до Додатку №2 Договору «Календарний графік виконання робіт» і викласти його в новій редакції згідно Додатку 2 до даної Додаткової угоди.
3. Сторони домовились уточнити план фінансування будівництва, внести зміни до Додатку №3 Договору «План фінансування будівництва» і викласти його в новій редакції згідно Додатку 3 до даної Додаткової угоди.
ID:
8fcb7a01e8ce4d16bc8c7c194a3ec543
Date:
May 6, 2022, 12:06
Number of loaded document:
8
Date of signature:
May 4, 2022, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | May 6, 2022, 12:06 | |
| Signed contract | May 6, 2022, 12:04 | |
| Annexes to the contract | May 6, 2022, 12:04 |
Change №9
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю», пунктами 2.4 і 2.5 Договору підряду на будівельні роботи №19 від 16 лютого 2021 року (далі – Договір) та частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, уклали дану Додаткову угоду про наступне:
У зв’язку з виникненням надзвичайних, невідворотних та об’єктивних обставин для Замовника, що підтверджені:
а) листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, а саме військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX;
б) постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), якою припинено здійснення видатків Державною казначейською службою, в тому числі на проведення розрахунків за виконані будівельні роботи;
в) рішенням сесії Вінницької міської ради від 28.08.2022 № 1138 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 № 706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік», яким зменшено видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік по головному розпоряднику видатків бюджету – департаменту маркетингу міста та туризму міської ради за бюджетною програмою «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»,
які унеможливлюють виконання зобов’язань згідно з умовами Договору належним чином, а також враховуючи наказ директора департаменту маркетингу міста та туризму міської ради від 23.05.2022 року Про призупинення виконання будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 89 (літ. А)» (Коригування),
Сторони уклали дану Додаткову угоду про таке:
1. Сторони домовились внести зміни:
- до пункту 2.1 Договору і викласти його в наступній редакції: «2.1. Генпідрядник зобов’язаний розпочати роботи протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання від замовника комплекту документів відповідно Додатку №4 до даного Договору і завершити виконання робіт до 31 грудня 2023 року»;
- до пункту 22.16 Договору і викласти його в наступній редакції: «22.16. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» грудня 2023 року, а в частині оплати за виконані роботи – до повного виконання сторонами узятих на себе зобов’язань. Строк дії цього договору може бути продовжений за згодою сторін у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні»;
- до Додатку 2 Договору «Календарний графік виконання робіт» і викласти його в новій редакції згідно Додатку 1 до даної Додаткової угоди;
- до Додатку 3 Договору «План фінансування будівництва» і викласти його в новій редакції згідно Додатку 2 до даної Додаткової угоди.
ID:
60073c00dd7d49038ddc09e2b4b6e6f5
Date:
Sep 28, 2022, 12:25
Number of loaded document:
9
Date of signature:
Sep 27, 2022, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Sep 28, 2022, 12:22 | |
| Annexes to the contract | Sep 28, 2022, 12:22 | |
| Annexes to the contract | Sep 28, 2022, 12:22 | |
| Annexes to the contract | Sep 28, 2022, 12:22 | |
| Electronic signature | Sep 28, 2022, 12:25 | |
| Signed contract | Sep 28, 2022, 12:18 |
Change №10
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Сторони, керуючись пунктом 1 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) «зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника», пунктом 3.2, 3.3, 14.5 Договору підряду на будівельні роботи №19 від 16 лютого 2021 року (далі – Договір) та частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, уклали дану Додаткову угоду.
Згідно експертного звіту (позитивного) №-02175-23 від 15 серпня 2023 року щодо розгляду проектної документації на будівництво об’єкту «Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 89 (літ. А)» (Коригування), в результаті коригування проекту будівництва виникла необхідність у зменшенні обсягів закупівлі робіт за Договором.
ID:
430de1c1cbae4bf8b69007444ecf5597
Date:
Aug 31, 2023, 15:26
Number of loaded document:
10
Date of signature:
Aug 30, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Aug 31, 2023, 15:20 | |
| Electronic signature | Aug 31, 2023, 15:26 | |
| Annexes to the contract | Aug 31, 2023, 15:21 | |
| Annexes to the contract | Aug 31, 2023, 15:21 |
Change №11
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Сторони, керуючись пунктом 1 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) «зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника», пунктом 3.2, 3.3, 14.5 Договору підряду на будівельні роботи №19 від 16 лютого 2021 року (далі – Договір) та частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, уклали дану Додаткову угоду про наступне:
1. Сторони домовились зменшити обсяг предмета договору, внести зміни до Договору і викласти в такій редакції:
1.1. пункт 3.1 Договору: «Договірна ціна у Договорі визначається на основі твердого кошторису відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві та складає: 13046474,57 грн. (тринадцять мільйонів сорок шість тисяч чотириста сімдесят чотири гривні 57 коп.), в тому числі ПДВ – 2174412,43 грн.»;
1.2. Додаток 1 Договору «Договірна ціна» викласти в новій редакції згідно Додатку 1 до даної Додаткової угоди.
1.3. Додаток 3 Договору «План фінансування будівництва» викласти в новій редакції згідно Додатку 2 до даної Додаткової угоди.
ID:
87a4fb032cb54ff0a8c9892c5e4e9453
Date:
Dec 15, 2023, 15:14
Number of loaded document:
11
Date of signature:
Dec 13, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 15, 2023, 17:14 | |
| Signed contract | Dec 15, 2023, 17:13 |
Main contact
Name:
Данилюк Віталій Михайлович
Phone:
380432507585,380987288798
E-mail:
Fax:
380432507585
Information about supplier
Name:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯБУД"
EDRPOU code:
01273444
Website:
Address:
Україна, 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА, будинок 20
Information about customer
Name:
Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради
EDRPOU code:
42731882
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 21050, Вінницька область, Вінниця, Соборна, 59, к.615