Реконструкція господарського корпусу (літ.В) для розміщення структурних підрозділів Державної установи «Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України розташованої за адресою: вул. Героїв Севастополя, 30 у Солом’янському районі м. Києва (ДСТУ Б. Д. 1.1- 1: 2013) (ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівницво будівель)
Valid:
Jul 29, 2021 – Dec 31
Contract ID :
UA-2021-05-31-010099-b-a1
Number:
Т-38
Date of signature:
Jul 29, 2021, 14:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Реконструкція господарського корпусу (літ.В) для розміщення структурних підрозділів Державної установи «Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України розташованої за адресою: вул. Героїв Севастополя, 30 у Солом’янському районі м. Києва (ДСТУ Б. Д. 1.1- 1: 2013) (ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівницво будівель)
Code DK 021:2015:
45210000-2 Будівництво будівель
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Dec 31, 16:00 |
Place of delivery: Україна, 03126, Київська область, Київ, Героїв Севастополя, 30 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Mar 30, 13:19 | |
| Electronic signature | Jul 30, 2021, 11:49 | |
| Signed contract | Jul 30, 2021, 11:48 | |
| Electronic signature | Mar 30, 13:22 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з введенням на території України воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що суттєво вплинуло на строки виконання робіт за Договором та на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIІI (зі змінами), відповідно до п.22.1., п.п. 3 п.22.5. Договору Замовник та Підрядник дійшли згоди продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов’язань щодо виконання робіт по 31.12.2023 року. (включно)
ID:
407e60ba36584d479d75746c171d7ba0
Date:
Dec 16, 2022, 13:50
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Dec 16, 2022, 11:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 16, 2022, 13:49 | |
| Annexes to the contract | Dec 16, 2022, 13:49 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до Плану використання бюджетних коштів, затвердженого 08 червня 2023 року, та обмеженого фінансування капітальних видатків Замовника та у зв’язку з продовженням дії на території України воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що суттєво вплинуло на строки виконання робіт за договором та на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIІI (зі змінами), відповідно до п.22.1., п.п. 3 п.22.5. договору Замовник та Підрядник дійшли згоди продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов’язань щодо виконання робіт по 31.12.2024 року. (включно). Сума договору після внесення змін залишилася незмінною.
ID:
771112f9529445aa83daa403d95e7b91
Date:
Jun 15, 2023, 14:51
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Jun 15, 2023, 14:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jun 15, 2023, 14:50 | |
| Electronic signature | Jun 15, 2023, 14:50 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до Плану використання бюджетних коштів, затвердженого 20 червня 2024 року, та обмеженого фінансування капітальних видатків Замовника, що суттєво вплинуло на строки виконання робіт за Договором та на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIІI (зі змінами), відповідно до п.22.1., п.п. 3 п.22.5. Договору Замовник та Підрядник дійшли згоди продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов’язань щодо виконання робіт по 31.12.2025 року. (включно).
ID:
3a1ae3f0f50b4d4aa6fcc8807a93179c
Date:
Jul 4, 2024, 11:24
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Jul 4, 2024, 10:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jul 4, 2024, 14:23 | |
| Electronic signature | Jul 4, 2024, 14:24 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з обмеженим фінансуванням капітальних видатків Замовника, що суттєво вплинуло на строки виконання робіт за Договором та на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIІI (зі змінами), відповідно до п.22.1., п.п. 3 п.22.5. Договору Замовник та Підрядник дійшли згоди продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов’язань щодо виконання робіт до 31.12.2026 року.
ID:
7d158b3b7a674b9f91b630666ac54518
Date:
Dec 11, 2025, 09:11
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Dec 11, 2025, 10:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 11, 2025, 11:11 | |
| Annexes to the contract | Dec 11, 2025, 11:10 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВ "АСТОН ЛЮКС"
EDRPOU code:
41024509
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 04053, м. Київ, м.Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 77, офіс 211
Information about customer
Name:
Державна установа "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України
EDRPOU code:
02011953
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 03126, Київська область, Київ, Героїв Севастополя, 30